Договор
генерального подряда
г. ____________                                      "___" ___________ г.
___________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___"  __________  года, именуем__  в    дальнейшем   "Заказчик", в  лице
___________________________,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны,  и ____________________________________________________,
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" __________ года,  именуем__  в  дальнейшем  "Генподрядчик", в  лице
___________________________,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с  другой  стороны  (в  дальнейшем  участники  договора  именуются  также
"Стороны"  и  "Сторона"),  заключили  настоящий  договор  ("Договор")   о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя генеральный
подряд на строительство жилого дома со встроенными помещениями по адресу:
_______________________  квартал  _________________,  на  участке   корп.
______________________  в   соответствии   с   утвержденной   технической
документацией, требованиями СНиП  и  действующих  нормативных  документов
(далее по тексту - "Объект").
Проект разработан __________________________________________________
(наименование разработчика)
и утвержден _____________________________________________________________
(кем, дата утверждения)
Состав и содержание технической документации: ______________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Срок представления технической документации Заказчиком:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Правомочия    Заказчика    в    отношении    земельного     участка,
предоставляемого под строительство ______________________________________
(наименование объекта)
подтверждаются _________________________________________________________.
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
Разрешение на строительство выдано _________________________________
(наименование органа,
________________________________________________________________________.
номер и дата выдачи документа)
1.2.  Заказчик  обязуется  принять   от   Генподрядчика   результаты
выполненных работ и оплатить  обусловленную  Договором  цену  в  порядке,
установленном пунктами 3.1-3.5.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость подлежащих выполнению  Генподрядчиком  по  настоящему
Договору работ по строительству Объекта будет определяться согласованными
Сторонами сметами, составленными на основании текущих договорных цен.
2.2. Стоимость работ Генподрядчика, для выполнения  которых  он,  по
согласованию с  Заказчиком,  привлекает  специализированные  субподрядные
организации,  будет  определяться   согласованными   Сторонами   сметами,
составленными на основании  текущих  договорных  цен  с  субподрядчиками,
увеличенных на _______%.
2.3. Договорная  цена  подлежащих  выполнению  Генподрядчиком  работ
утверждается  Сторонами  до  начала  выполнения  работ  путем  подписания
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2.4.  При  изменении  темпов  инфляции  во  время  строительства  по
сравнению с датой  начала  работ,  Стороны  договариваются  об  изменении
стоимости работ, если таковое изменение  является,  по  мнению  одной  из
Сторон,  необходимым.  Изменение  стоимости  закрепляется  дополнительным
соглашением Сторон.
2.5.   Стоимость   фактически   выполненных   Генподрядчиком   работ
определяется на основании  ежемесячных  актов  сдачи-приемки  выполненных
работ, исходя из  утвержденной  договорной  цены  и  объемов  выполненных
работ.
2.6. Стоимость дополнительных работ, возникших в процессе выполнения
работ и  не  учтенных  в  смете  или  договорной  цене,  определяется  на
основании актов на дополнительные работы.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик ежемесячно,  не  позднее  ________-го  числа  текущего
месяца, перечисляет на  расчетный  счет  Генподрядчика  аванс  в  размере
_____% договорной стоимости работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в
текущем месяце, и аванс, по соглашению  Сторон,  на  работы,  выполняемые
субподрядными организациями.
3.2. Оплата Заказчиком фактически выполненных  Генподрядчиком  работ
производится на основании  подписанных  Актов  выполненных  работ  (форма
КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  КС-3)  за
вычетом ранее полученного аванса. Оплата производится не  позднее  ______
календарных дней с момента подписания документов по форме КС-2 и КС-3.
3.3. Все  расчеты  по  Договору  осуществляются  путем  перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.  Иные  формы
расчетов допускаются только по письменному соглашению Сторон.
3.4. Стоимость материалов и оборудования,  поставленных  Заказчиком,
засчитывается при оформлении актов выполненных работ.
3.5. Заказчик  дополнительно  компенсирует  Генподрядчику  стоимость
работ и затрат по оформлению и согласованию технической и  разрешительной
документации,  относящейся  к  выполняемым  на  объекте  работам.  Оплата
производится  на  основании  представленных   Генподрядчиком   документов
(счетов,  актов,  счетов-фактур)  и  бухгалтерских  справок-расчетов   не
позднее  _______  календарных  дней  со  дня   предоставления   указанных
документов.
4. Обязанности Генподрядчика
4.1.  Для  выполнения  работ  по  настоящему  договору  Генподрядчик
принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в  объеме  и  в
сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать
Объект Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Обеспечить:
- производство  работ  в  полном  соответствии  с   проектно-сметной
документацией, строительными нормами и правилами;
- качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии   с   проектной
документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и  дефектов,  выявленных  при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.1.3. Возвести собственными силами за  счет  средств  Заказчика  на
территории строительной площадки все  временные  сооружения,  необходимые
для выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.4. Осуществить в установленном порядке  временные  подсоединения
коммуникаций на  период  выполнения  работ  на  строительной  площадке  и
подсоединения вновь  построенных  коммуникаций  в  точках  подключения  в
соответствии с проектом. Точки и условия  подсоединения  согласовывает  с
эксплуатирующими организациями Заказчик. При согласовании  с  Заказчиком,
последний   компенсирует   Генподрядчику   затраты   на   оплату    услуг
эксплуатирующих организаций в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
4.1.5. Обеспечить в ходе строительства  выполнение  на  строительной
площадке  необходимых  мероприятий  по  технике  безопасности,   пожарной
безопасности, охране окружающей среды.
4.1.6.  Обеспечить  содержание  и  уборку  строительной  площадки  и
прилегающей  к  ней  уличной   полосы.   Строительный   мусор   вывозится
Генподрядчиком в места, указанные Заказчиком.
4.1.7.  Немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения  oт  него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных, не  зависящих  от  Генподрядчика  обстоятельств,  угрожающих
годности или прочности результатов  выполняемой  работы,  либо  создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.1.8. Генподрядчик не  вправе  использовать  в  ходе  осуществления
работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять
указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для
Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности  строительных
работ.
4.1.9.  Ежемесячно  до  _____  числа  текущего  месяца  представлять
Заказчику формы КС-2 и КС-3 в  четырех  оригинальных  экземплярах  каждый
документ и счет-фактуру.
4.1.10. Вывезти за пределы строительной площадки  в  _____  -дневный
срок со дня подписания акта о приемки завершенного строительством Объекта
принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь,
инструменты,  строительные  материалы,  временные  сооружения  и   другое
имущество.
4.1.11.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2. Выбор  привлекаемых  субподрядных  организаций  для  выполнения
строительно-монтажных работ  осуществляется  совместно  с  Заказчиком  на
конкурсной  основе  по  критериям,  установленным  с   согласия   Сторон.
Стоимость субподрядных работ согласовывается Генподрядчиком с Заказчиком.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить на  период  строительства  отведенный  в  натуре
земельный участок с  геодезической  разбивочной  основой,  разрешение  на
строительство, разрешение об отводе мест для складирования  строительного
мусора.
5.1.2.   Передать   Генподрядчику   проектно-сметную   документацию,
утвержденную  к   производству   работ   (Приложение   N 1),   в   сроки,
согласованные в Графике передачи  Заказчиком  Генподрядчику  проектной  и
разрешительной документации (Приложение N 2).  Передаваемая  документация
должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм  и
правил.
5.1.3.  Обеспечить  Генподрядчика   на   период   выполнения   работ
электроэнергией, телефонной связью, водой в необходимых объемах.
5.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.5. Обеспечить осуществление авторского  надзора  и  технического
надзора.
5.1.6. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком  работ
в порядке, предусмотренном в статьях 2, 3, 7.
5.1.7. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего
периода ведения работ.
5.1.8. В период действия  настоящего  Договора,  не  позднее  ______
числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  осуществлять   прием   объемов
выполненных работ с подписанием форм КС-2 и КС-3. В  случае  неподписания
указанных форм в _____ -дневный срок со дня их подачи дать мотивированное
письменное обоснование отказа.
5.1.9. Передать Генподрядчику перечень исполнительной  документации,
необходимой для приемки объекта.
5.1.10.  Выполнить  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Календарные  сроки  выполнения  работ  определены  Сторонами  в
следующем порядке:
Начало  работ:  в  течение  _____  рабочих  дней  со  дня   передачи
строительной площадки, выдачи утвержденной к производству работ проектной
документации и поступлении аванса на расчетный счет Генподрядчика.
Окончание работ: __________________________________________________.
В случае несвоевременной передачи Заказчиком утвержденной  проектной
документации,   отсутствия   финансирования   и    невыполнения    других
обязательств по Договору Генподрядчик  имеет  право  на  продление  срока
окончания работ на соответствующий  период,  что  оформляется  протоколом
согласования с подписями Сторон.
6.2.  Срок  окончания   работ   определяется   моментом   подписания
Государственной приемочной комиссией акта сдачи-приемки Объекта.
7. Сдача и приемка работ
7.1.  Заказчик  назначает  своего  представителя  на  строительстве,
который от его имени  совместно  с  Генподрядчиком  осуществляет  приемку
выполненных работ по акту приемки.
7.2.   Приемка   результата   выполненных    работ    осуществляется
Государственной приемочной комиссией. Датой сдачи объекта в  эксплуатацию
считается дата утверждения акта Государственной приемочной комиссией.
7.3.  Объект  предъявляется  Госкомиссии  без  чистовой  отделки,  а
именно:
- без чистых полов;
- без внутренних межкомнатных и санузловых дверей;
- без окраски и оклейки стен;
- без побелки потолков;
- без сантехнического оборудования (ванна, унитаз, раковина);
- без установки электроплиты;
- без установки счетчиков горячей и холодной воды;
- без установки водоразборной арматуры.
7.4.  До  начала   приемки   законченного   строительством   Объекта
Генподрядчик  передает  Заказчику  исполнительную  документацию  согласно
перечню,  переданному  Заказчиком   Генподрядчику,   в   соответствии   с
обязательствами Заказчика по Договору.
7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой  Заказчиком  части  работ
или всех работ в целом осуществляется, при необходимости,  Заказчиком  за
свой счет.
7.6. При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить  ему  о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и  безопасного
использования результатов работы, а также возможных для самого  Заказчика
и других лиц последствий несоблюдения соответствующих требований.
8. Скрытые работы
8.1. Скрытые работы  должны  приниматься  представителем  Заказчика.
Генподрядчик приступает  к  выполнению  последующих  работ  только  после
приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов  освидетельствования
этих работ. Генподрядчик в  письменном  виде  заблаговременно  уведомляет
представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной  приемки
выполненных  скрытых   работ,   ответственных   конструкций   и   систем,
гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее,  чем
за _____  календарных  дней  до  начала  проведения  этой  приемки.  Если
представитель  Заказчика  не  явится  к   указанному   сроку   проведения
промежуточной   приемки   выполненных   скрытых   работ,    ответственных
конструкций и систем, то  Генподрядчик  составляет  односторонний  акт  и
считает  работы  принятыми,  при   этом   ответственность   за   качество
выполненных работ с Генподрядчика не снимается.  Вскрытие  работ  в  этом
случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
8.2. В  случае,  если  представителем  Заказчика  внесены  в  журнал
производства работ замечания по выполненным скрытым работам,  то  они  не
должны закрываться Генподрядчиком без письменного  разрешения  Заказчика,
за исключением случаев неявки представителя Заказчика для  приемки.  Если
закрытие  работ  выполнено  без  подтверждения  представителем  Заказчика
(представитель Заказчика не был информирован об этом или  информирован  с
опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть  любую  часть
скрытых работ, не прошедших приемку  представителем  Заказчика,  согласно
его указанию, а затем - восстановить ее.
8.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ
и  систем   подтверждается   подписанием   представителем   Заказчика   и
Генподрядчиком актов освидетельствования  конструкций  и  скрытых  работ,
актов гидравлического испытания (включая  испытания  на  герметичность  и
давление) и приемки каждой системы в отдельности.
9. Гарантии качества выполненной работы
9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и  входящих  в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ  устанавливается
________  (_________)  лет  с  даты  подписания  Сторонами  акта  приемки
готового к эксплуатации Объекта.
9.2. Если в период  гарантийной  эксплуатации  обнаружатся  дефекты,
допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить  за
свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении
акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков  их  устранения
Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее _____  дней
со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При неявке Генподрядчика для составления акта, либо отказе  его
от подписания акта без указания причин, Заказчик делает об этом запись  в
акте,  подписывает  его  в  одностороннем  порядке   и   направляет   акт
Генподрядчику для устранения отраженных в нем дефектов.
9.4. В случае обоснованного отказа Генподрядчика от подписания  акта
либо наличия разногласий  по  качеству  работ,  оборудования,  материалов
Заказчик назначает независимую  квалифицированную  экспертизу.  При  этом
расходы на проведение экспертизы оплачиваются Заказчиком. Если экспертной
комиссией (экспертом) будет подтверждено некачественное выполнение  работ
или примененных материалов, расходы, понесенные Заказчиком на  проведение
экспертизы, оплатит Генподрядчик.
9.5.   В   случае   неустранения   Генподрядчиком   недостатков    в
установленные сроки Заказчик вправе устранить их  самостоятельно  либо  с
помощью третьих лиц и взыскать с Генподрядчика возмещение своих расходов,
связанных с их устранением.
9.6.   Указанные   гарантии   не    распространяются    на    случаи
преднамеренного повреждения Объекта, а также на случаи  нарушения  правил
эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
10.1.  Генподрядчик  принимает  на  себя  обязательство   обеспечить
строительство   Объекта   строительными    материалами,    изделиями    и
конструкциями в соответствии с технической документацией.
10.2.   Порядок   обеспечения   строительства   Объекта   инженерным
(технологическим) оборудованием устанавливается по соглашению Сторон.
10.3. В случае самостоятельного обеспечения Заказчиком строительства
Объекта материалами и оборудованием он передает их по акту Генподрядчику.
Генподрядчик обязуется  обеспечить  приемку,  разгрузку  и  складирование
прибывающих на объект материалов и оборудования Заказчика.
10.4. Все поставляемые для строительства  материалы  и  оборудование
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта  и  другие
документы, удостоверяющие их качество.
10.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить
его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
10.6.  Генподрядчик  несет  ответственность  за   сохранность   всех
поставленных и переданных ему по акту в монтаж  для  реализации  Договора
материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.
10.7.  Каждая  Сторона   несет   ответственность   за   соответствие
используемых  материалов  и  оборудования,  поставляемых  этой  Стороной,
проектным  спецификациям,  государственным   стандартам   и   техническим
условиям.
11. Охранные мероприятия
11.1. Охрану строящегося Объекта осуществляет  Генподрядчик.  Охрану
построенного  Объекта,  принятого  по  акту   Госкомиссии,   осуществляет
Заказчик.
11.2. Затраты по усиленной охране  Объекта  охранными  организациями
МВД и частными организациями, имеющими право  на  осуществление  охранной
деятельности, включаются в перечень прочих работ и затрат и  оплачиваются
Заказчиком.
12. Имущественная ответственность сторон
12.1. За нарушение  срока  окончания  работ  по  вине  Генподрядчика
Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере  _____% от суммы Договора
и пени из расчета ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.
12.2.  За   несохранность   завезенных   Заказчиком   материалов   и
оборудования    Генподрядчик     несет     ответственность     в     виде
________________________________________________________________________.
12.3. За допущенные отступления  от  требований,  предусмотренных  в
технической документации и обязательных для  Сторон  настоящего  Договора
строительных нормах и правилах Генподрядчик за каждый случай  отступления
от  указанных   требований   уплачивает   Заказчику   штраф   в   размере
________________________________________________________________________.
12.4. За нарушение Заказчиком  условий  оплаты  произведенных  работ
Генподрядчик имеет право взыскать с него штраф в размере  _____% от суммы
Договора и пени из расчета  _____%  от  суммы  Договора  за  каждый  день
просрочки.
12.5. Стороны в одностороннем  порядке  определяют  необходимость  и
целесообразность применения указанных санкций и имеют право не  начислять
и не взыскивать штраф  и  пени,  установленные  п. 12.1-12.4   настоящего
Договора.
12.6. Меры ответственности Сторон, не  предусмотренные  в  настоящем
Договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства Российской Федерации.
12.7.Уплата пени  и  штрафов  за  просрочку  или  иное  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  Договору,  а  также   возмещение   убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны
от исполнения этих обязательств.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1.   Под   обстоятельствами   непреодолимой    силы    понимаются
обстоятельства, которые могут  возникнуть  после  заключения  Договора  в
результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
13.2. Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или
полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,  а  именно:  пожара,
наводнения, землетрясения, войны,  запретительных  актов  государственных
органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии,  что  эти
обстоятельства и их последствия непосредственно  повлияли  на  исполнение
обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств  по
Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого  действовали
такие обстоятельства или их последствия.
13.3.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность   исполнения
обязательств по Договору, вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,
должна без промедления в письменной  форме  известить  другую  Сторону  о
наступлении этих обстоятельств, но не позднее _____  дней  с  момента  их
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и  характере
обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без  промедления
должна известить другую Сторону в письменной  форме  о  прекращении  этих
обстоятельств, но не позднее ____ дней после их прекращения.
Неизвещение  или  несвоевременное   извещение   другой   Стороны   о
наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  Стороной,  для   которой
создалась невозможность исполнения обязательств по  Договору,  влечет  за
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
Достаточным  доказательством  наличия  таких  обстоятельств   и   их
продолжительности     будет     служить     письменное      свидетельство
Торгово-промышленной палаты РФ.
13.4. Если  последствия,  вызванные  этими  обстоятельствами,  будут
длиться более ____ месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить,  какие
меры принять в создавшейся ситуации. Если в течение  последующего  месяца
Стороны не смогут договориться по существу  дела,  то  каждая  из  Сторон
вправе расторгнуть Договор.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему Договору или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров
между Сторонами .
14.2.  В   случае   невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров   они    подлежат    рассмотрению    в    Арбитражном    суде
________________________________________________________________________.
(наименование суда)
в установленном законодательством порядке.
15. Порядок изменения и дополнения договора
15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ,  которые,  по
его мнению, необходимы,  но  не  изменяют  проект,  по  которому  ведется
строительство. В случае необходимости внесения изменений Заказчик  обязан
направить   письменное   распоряжение,    обязательное    к    исполнению
Генподрядчиком, с указанием:
- увеличить или  сократить  объем  работы,  включенной  в  настоящий
Договор;
- исключить какую-либо работу;
- изменить характер, качество или вид определенной работы;
-  выполнить  дополнительную  работу,  необходимую  для   завершения
строительства.
Если такие изменения  повлияют  на  стоимость  или  срок  завершения
строительства, то Генподрядчик приступает к их  выполнению  только  после
подписания   Сторонами   соответствующего   дополнительного   соглашения,
становящегося с момента его  подписания  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
15.2. Заказчик вправе вносить изменения в  техническую  документацию
при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по  стоимости  не
превышают ____% от согласованной договорной цены и  не  меняют  характера
работ, предусмотренных Договором до момента внесения таких изменений. При
этом договорная цена и сроки выполнения  работ,  определенные  Договором,
корректируются. Внесение в техническую документацию  изменений  в  объеме
более ___ % от стоимости работ  по  Договору  производится  при  взаимном
согласии  Сторон  и  оформляется  дополнительным   соглашением,   которое
является  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  На  дополнительные
работы составляется согласованная Сторонами дополнительная  смета,  также
являющаяся неотъемлемой частью Договора.
15.3. Договорная цена может  быть  изменена  по  взаимному  согласию
Сторон,  что  закрепляется  дополнительным  соглашением,  становящимся  с
момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.4.  Сроки  начала  и  окончания  работ  могут  быть  изменены  по
взаимному согласию сторон, что закрепляется  дополнительным  соглашением,
становящимся с момента  его  подписания  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
15.5.  Изменения  графика  производства   работ,   сроков   поставки
материалов  и  оборудования  Заказчиком,  если  они  могут  повлиять   на
продолжительность  строительства  и  его   стоимость,   производятся   на
основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего договорную  цену
и  сроки  строительства  и  становящимся   с   момента   его   подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой  новые
обязательства,  не   предусмотренные   настоящим   Договором,   считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения или протокола.
16. Расторжение договора
16.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в
случаях систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ
и несоблюдения требований по качеству работ.
16.2.  Генподрядчик  вправе  расторгнуть  Договор  в   одностороннем
порядке в случаях:
- остановки Заказчиком строительства  по  причинам,  независящим  от
Генподрядчика, на срок превышающий ____ месяца;
- задержки  Заказчиком  расчетов  за  выполненные  работы  на  срок,
превышающий ___ месяца;
-  внесения   Заказчиком   изменений   в   проектную   документацию,
увеличивающих  стоимость  строительства  более   чем   на   _______%   от
согласованной договорной цены.
16.3. Договор может быть расторгнут по  взаимному  согласию  Сторон,
что  оформляется  путем   подписания   соответствующего   дополнительного
соглашения.
17. Заключительные положения
17.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора  оформляются  в
виде  дополнительных  соглашений   в   письменной   форме   за   подписью
уполномоченных  лиц.  Дополнительные  соглашения  являются   неотъемлемой
частью Договора.
17.2. В случае изменения юридического адреса, расчетного  счета  или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об
этом друг друга.
17.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
17.4.  Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права   и
обязательства по Договору третьим лицам без письменного  согласия  на  то
другой Стороны.
17.5.  Во  всем,  что  не  урегулировано  договором,  Стороны  будут
руководствоваться  нормами   действующего   законодательства   Российской
Федерации.
18. Приложения
Приложение N 1. ____________________________________________________
Приложение N 2. ____________________________________________________
19. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Генподрядчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Подписи сторон:
Заказчик: ___________________________________________________   М.П.
Генподрядчик: _______________________________________________   М.П.