Договор
строительного подряда
г. ____________                                      "___" ___________ г.
___________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___" _____________ года,   именуем__  в  дальнейшем "Подрядчик", в  лице
___________________________,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны,  и ____________________________________________________,
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________________,
зарегистрирован__ _______________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
"___" ______________ года за N ___________, Свидетельство N __________ от
"___"  __________ года,  именуем__   в  дальнейшем "Заказчик",   в   лице
___________________________,       действующего       на        основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с  другой  стороны  (в  дальнейшем  участники  договора  именуются  также
"Стороны"  и  "Сторона"),  заключили  настоящий  договор  ("Договор")   о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить  по  заданию
Заказчика работу, указанную в п. 1.2  настоящего  Договора,  и  сдать  ее
результат Заказчику, а Заказчик  обязуется  принять  результат  работы  и
оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы  по  капитальному  ремонту
кровли многоэтажного здания по адресу: __________________________________
(далее по тексту -  "Работа"),  согласно  "Смете  на  ремонт  кровельного
покрытия" (Приложение N 1),  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора (далее по тексту - "Смета").
1.3. Срок выполнения Работы _________  календарных  дней  с  момента
выполнения Заказчиком п. 4.1.1 настоящего Договора.
2. Инструмент, материалы и объем выполняемых подрядчиком работ
2.1. Объем и стоимость  материалов  и  работ,  составляющих  предмет
настоящего Договора, определяются в "Смете".
2.2. Работу  Подрядчик  выполняет  из  своих  материалов,  на  своем
оборудовании и своими инструментами.
2.3. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТ.
3. Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
3.2. Выполнить Работу в  срок,  указанный  в  пункте 1.3  настоящего
Договора.
3.3. Передать результат Работы Заказчику.
3.4. В  течение  ____  дней  безвозмездно  исправить  по  требованию
Заказчика все выявленные недостатки, если в  процессе  выполнения  Работы
Подрядчик допустил отступление от условий Договора,  ухудшившее  качество
Работы.
3.5. Подрядчик  обязан  немедленно  информировать  Заказчика  в  том
случае,  если  соблюдение  им  указаний  Заказчика  грозит  годности  или
прочности выполняемой Работы.
Заказчик обязан:
3.6. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику необходимые  условия  для
выполнения Работы, включающие в себя:
- свободный доступ к участку ремонта;
- бесперебойное снабжение электроэнергией;
- место для  складирования  и  хранения  строительных  материалов  и
конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.
3.7. В течение ____ дней после получения от Подрядчика извещения  об
окончании  Работы  либо  по  истечении  срока,  указанного  в  пункте 1.3
настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат  Работы,  а   при
обнаружении отступлений от Договора,  ухудшающих  результат  Работы,  или
иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.8.  Оплатить  Работу  по  цене  и  в  порядке,  указанной  в  п. 4
настоящего Договора.
4. Порядок расчетов
4.1. За выполненную Работу Заказчик обязуется  заплатить  Подрядчику
_______________________ согласно Смете (Приложение  N 1)  и  в  следующем
порядке:
4.1.1.   _____________________   предварительно   на    приобретение
материалов в соответствии со Сметой;
4.1.2. оставшуюся сумму в размере ______________  в  течение  ______
календарных дней после подписания надлежащими представителями сторон Акта
сдачи-приемки результата Работы.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является окончательной и
пересмотру не подлежит.
4.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в  настоящем
Договоре.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение  срока  выполнения  Работы,  указанного  в  п. 1.3
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  ___%
от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.2.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Подрядчика  от  выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
5.3. Меры ответственности Сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем
Договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1.  Споры,  которые  могут  возникнуть  при   исполнении   условий
настоящего   Договора,   Стороны   будут   стремиться   разрешить   путем
переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения  указанные  споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________________.
(местонахождение суда)
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  в  день  его  подписания
Сторонами и действует  до  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по
настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору
действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной  форме  и
подписаны Сторонами. Приложения  к  настоящему  Договору  составляют  его
неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба  экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу. У  каждой  из  Сторон  находится  один
экземпляр настоящего Договора
9. Адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Телефон __________, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке _________________________________
Корреспондентский счет: _______________________, БИК _______________
ИНН _______________________________________________________________.
В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об
этом друг друга.
К Договору прилагается:
Приложение N 1 - Смета на ремонт кровельного покрытия.
Подписи сторон:
Заказчик ______________________________________________________ М.П.
Подрядчик _____________________________________________________ М.П.