ПРИКАЗ Госстроя РФ от 30.06.99 N 158 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложения

Приложение А

                       Примерная форма договора\r\n \r\n                     ДОГОВОР N ________\r\n          НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТОВ\r\n \r\nг. _______________                        "___" __________ 199_ г.\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n          (наименование предприятия, организации)\r\nименуемое в дальнейшем "Заказчик", \r\nв лице __________________________________________________________,\r\n                            (должность, Ф.И.О.)\r\nдействующего на основании ____________________, с одной стороны, и\r\n__________________________________________________________________\r\n               (наименование организации, предприятия)\r\n_________________________________________________________________,\r\nименуемое в дальнейшем "Подрядчик"\r\nв лице __________________________________________________________,\r\n                           (должность, Ф.И.О.)\r\nдействующего на основании _____________________, с другой стороны,\r\nзаключили настоящий договор о нижеследующем:\r\n \r\n                     1. Предмет договора\r\n \r\n   Заказчик,  являющийся  владельцем лифтов, поручает, а Подрядчик\r\nпринимает  на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и\r\nремонту  лифтов  по  адресам,  указанным  в Приложении, являющимся\r\nнеотъемлемой   частью   настоящего  договора.  Заказчик  обязуется\r\nоплачивать    Подрядчику    выполненные    работы   на   условиях,\r\nпредусмотренных настоящим договором.\r\n \r\n                  2. Техническое обслуживание\r\n \r\n   2.1. Техническое    обслуживание    подразумевает    регулярное\r\nпроведение согласно заранее разработанного графика смазки, чистки,\r\nналадки,  регулировки  и  ремонта  лифтового  оборудования в целях\r\nвосстановления  его  работоспособности  и  обеспечения  безопасных\r\nусловий эксплуатации лифтов.\r\n   2.2. В    состав   настоящего   договора   входит   техническое\r\nобслуживание  всего  лифтового оборудования Заказчика, в том числе\r\nзамена  вышедшего  из  строя,  за  исключением  нижеперечисленного\r\nоборудования: электродвигатель главного привода; редуктор лебедки;\r\nстанция  (панель)  управления;  щиты  купе  кабины;  купе кабины с\r\nраспашными   дверями;  червячная  пара  редуктора;  верхняя  балка\r\nпротивовеса,  замена  которого  не  является  предметом настоящего\r\nдоговора и выполняется по отдельному соглашению.\r\n   2.3. Работы  по  техническому  обслуживанию лифтов проводятся в\r\nсоответствии с действующей нормативно - технической документацией.\r\n   2.4. Подрядчик  круглосуточно  обеспечивает  без дополнительной\r\nоплаты  оперативный  пуск  остановившихся  лифтов, если устранение\r\nпричин   их   остановки   не   связано  с  проведением  аварийно -\r\nвосстановительных работ капитального характера.\r\n   При   этом  подрядчик  производит  освобождение  пассажиров  не\r\nпозднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.\r\n   Телефоны аварийной службы: ___________________________________.\r\n   Телефоны Центральной диспетчерской службы: ___________________.\r\n   Дополнительные услуги.\r\n   Подрядчик   может   предложить  Заказчику  за  отдельную  плату\r\nдополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором:\r\n   - установку   металлических   дверей   в   машинные  и  блочные\r\nпомещения, замену замков;\r\n   - удаление  воды  и влаги из лифтовых приямков и шахт в случаях\r\nих затопления;\r\n   - замену оборудования;\r\n   - изменение дизайна кабины;\r\n   - модернизацию лифтов и др.\r\n \r\n                         3. Обязанности Сторон\r\n \r\n   3.1. Подрядчик обязуется:\r\n   3.1.1. Назначить  в  соответствии с ПУБЭЛ лиц, ответственных за\r\nисправное   состояние   и   организацию   работ   по  техническому\r\nобслуживанию и ремонту лифтов.\r\n   3.1.2. Обеспечить  выполнение  работ  по  содержанию  лифтов  в\r\nисправном   состоянии   своим   квалифицированным   персоналом   с\r\nсоблюдением  требований действующих Правил устройства и безопасной\r\nэксплуатации  лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности и\r\nПроизводственных инструкций для обслуживающего персонала.\r\n   3.1.3. Самостоятельно    обеспечить    необходимое   количество\r\nзапасных частей для проведения технического обслуживания лифтов.\r\n   3.1.4. Обеспечить  сохранность  принятых от Заказчика паспортов\r\nлифтов и вносить в них необходимые изменения и дополнения.\r\n   3.1.5. Обеспечить  не  реже одного раза в 12 месяцев подготовку\r\nлифтов  к  техническому  освидетельствованию и принимать участие в\r\nего    проведении,   при   этом   уведомить   Заказчика   о   дате\r\nосвидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.\r\n   3.1.6. Принимать  участие  в  проведении  контрольных  осмотров\r\nоборудования   лифтов,  проводимых  инспекторами  Госгортехнадзора\r\nРоссии,  специалистами  Инженерных центров и других уполномоченных\r\nна это организаций.\r\n   3.1.7. Своевременно  уведомить Заказчика о необходимости замены\r\nморально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей,\r\nузлов   и   механизмов,   дальнейшая   эксплуатация   которых   не\r\nобеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.\r\n   Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к\r\nэксплуатации  лифтов,  а  также  давать  рекомендации  о возможных\r\nтехнических усовершенствованиях.\r\n   3.1.8. Проводить  по  дополнительному  соглашению  Сторон  и за\r\nотдельную    плату   аварийно-восстановительный   ремонт   лифтов,\r\nнеобходимость  в  котором  возникла  вследствие  нарушения  Правил\r\nпользования лифтами или актов вандализма.\r\n   3.1.9. Производить  оплату  коммунальных  услуг при пользовании\r\nпомещениями  для  мастерских и кладовых, выделенных Заказчиком для\r\nслужебного пользования.\r\n   3.2. Заказчик обязуется:\r\n   3.2.1. Назначить  в  соответствии  с  требованиями  ПУБЭЛ лицо,\r\nответственное за организацию эксплуатации лифтов.\r\n   3.2.2. Обеспечить   необходимым   количеством   операторов   по\r\nдиспетчерскому  обслуживанию  лифтов, подключенных к ОДС, а каждый\r\nлифт или группу лифтов обеспечить необходимым количеством лифтеров\r\n(операторов) и проведение ими ежесменной проверки лифтов.\r\n   3.2.3. Организовать     обучение     технического    персонала,\r\nпериодическую   проверку  знаний  и  обеспечить  производственными\r\nинструкциями.\r\n   3.2.4. Передать  Подрядчику  техническую  документацию,  в т.ч.\r\nпаспорта лифтов, перечисленных в Приложении 1 настоящего договора.\r\n   3.2.5. Представить  Подрядчику  в соответствии с проектом ОДС в\r\nбесплатное  пользование помещения для мастерской электромехаников,\r\nхранения   запасных   частей   и  горюче-смазочных  материалов,  с\r\nоплатой коммунальных услуг Подрядчиком.\r\n   3.2.6. Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное\r\nсодержание     в    исправном    состоянии    электропроводки    и\r\nпредохранительных  устройств  в  машинном  помещении  до  вводного\r\nустройства.   Производить  необходимый  ремонт  машинных,  блочных\r\n помещений и шахт лифтов в присутствии персонала Подрядчика.\r\n   3.2.7. Производить   необходимый   ремонт   машинных,   блочных\r\nпомещений и шахт лифтов в присутствии персонала Подрядчика.\r\n   3.2.8. Обеспечить   температурный  режим  в  машинных,  блочных\r\nпомещениях   и   шахтах   лифтов   в   соответствии с  нормативно-\r\nтехнической документацией завода-изготовителя (+1 - +40 град. C).\r\n   3.2.9. Исключить  попадание  влаги  на оборудование лифтов, а в\r\nслучае  затопления  приямков,   машинных  помещений  своими силами\r\nпроизводить устранение причин, удаление воды, их осушение.\r\n   3.2.10. Предоставлять    Подрядчику    доступ    к    лифтовому\r\nоборудованию в любое время суток.\r\n   3.2.11. Обеспечить  в  соответствии  с требованиями нормативной\r\nдокументации  содержание подходов к машинным и блочным помещениям,\r\nпостоянное   закрытие   их  дверей  замками,  а  также  обеспечить\r\nдостаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и\r\nпосадочных площадок перед дверями шахты.\r\n   3.2.12. Доставлять по заявке Подрядчика непосредственно к лифту\r\nтарированный  груз  при  необходимости  проведения динамического и\r\nстатического  испытания  лифтов  (если  испытания не проводятся по\r\nиной методике).\r\n   3.2.13. Принимать  участие  в  организации  работы  комиссии по\r\nпроведению технического освидетельствования лифтов.\r\n   3.2.14. Обеспечить  порядок  хранения  и учета выдачи ключей от\r\nпомещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.\r\n   3.2.15. Обеспечить  регистрацию  в  специальном журнале сбоев в\r\nработе  лифтов,  а  также  всех  видов  работ,  проводимых  на них\r\nперсоналом Подрядчика.\r\n   3.2.16. Производить  уборку кабин лифтов и очистку снаружи шахт\r\nс железосетчатым ограждением.\r\n   3.2.17. Немедленно    уведомлять   орган   Госгортехнадзора   и\r\nПодрядчика   об   авариях,   происшедших   на  лифтах,  обеспечить\r\nсохранность  места  аварии  или  несчастного  случая  до  прибытия\r\nинспектора  (если  нет  опасности  для  жизни  и здоровья людей) и\r\nпринимать участие в работе комиссии по расследованию.\r\n \r\n                             4. Гарантия качества\r\n \r\n   4.1. Подрядчик   гарантирует   качество  выполняемых  работ  по\r\nтехническому  обслуживанию  лифтов  и  их соответствие стандартам,\r\nнормам и правилам.\r\n \r\n        5. Стоимость работ, порядок и условия расчетов\r\n \r\n   5.1. Стоимость   работ   по  техническому  обслуживанию  лифтов\r\nопределяется на основании ___________________ с учетом повышающего\r\nкоэффициента, утвержденного с ______ Региональной межведомственной\r\nкомиссией  по  ценовой  и  налоговой   политике (Приложение N ____\r\nпротокола N _____), а также калькуляциями.\r\n   5.2. Стоимость   работ  по  техническому  обслуживанию  лифтов,\r\nуказанных в Приложении к настоящему договору, составляет\r\n__________________________________________________________________\r\n                     (сумма прописью)\r\n_______________________________________________ рублей ежемесячно.\r\n \r\nНалог на добавленную стоимость\r\n__________________________________________________________________\r\n                          (сумма прописью)\r\n \r\n   Общая сумма стоимости работ по техническому обслуживанию лифтов\r\nсоставляет ____________________________________ рублей ежемесячно.\r\n                    (сумма прописью)\r\n \r\n   5.3. Стоимость  работ  по  настоящему  договору  может  быть  в\r\nдальнейшем  изменена путем применения утвержденных в установленном\r\nдля  г.  Москвы порядке повышающих и понижающих коэффициентов, при\r\nэтом новая стоимость работ и общая сумма по договору принимается к\r\nисполнению  по  дополнительному  соглашению  Сторон,  оформленному\r\nпротоколом согласования.\r\n   5.4. Расчеты  по  п.  5.2  договора производятся по ежемесячным\r\nактам  выполненных  работ  путем перечисления Заказчиком платежным\r\nпоручением на расчетный счет Подрядчика ежемесячной общей суммы по\r\nдоговору до 10 числа месяца, следующего за расчетным.\r\n   5.5.   Стоимость   работ   по   техническому   ремонту   лифтов\r\nопределяется  по  отдельным  сметам,  согласованным и утвержденным\r\nЗаказчиком.  Сметы  на  ремонт  лифтов  составляются  на основании\r\nведомости   дефектов   и   оформляются   с участием ответственного\r\nпредставителя Заказчика.\r\n   5.6.  Оплата  работ  по  ремонту  лифтов  производится по актам\r\nвыполненных   работ   путем   перечисления   Заказчиком  платежным\r\nпоручением   суммы   стоимости   данных   работ  на расчетный счет\r\nПодрядчика  в  5-дневный  срок  после  подписания  акта готовности\r\nобъекта обеими Сторонами.\r\n \r\n                              6. Права Сторон\r\n \r\n   6.1.  Подрядчик  имеет право приостанавливать работу лифтов при\r\nнарушении  правил  их безопасной эксплуатации. Об остановке лифтов\r\nПодрядчик  должен  поставить  Заказчика  в известность немедленно.\r\nПуск   лифтов   в   работу   Подрядчик производит после устранения\r\nЗаказчиком выявленных нарушений.\r\n   6.2.  Заказчик  вправе  уменьшить  сумму  месячного  платежа за\r\nкаждый неработающий лифт по вине Подрядчика в размере:\r\n   -  на 5% за каждый день простоя продолжительностью от одного до\r\nдесяти дней;\r\n   -  на  10% в случае суммарного простоя лифта продолжительностью\r\n24 часа в течение месяца;\r\n   - на 100% в случае простоя более 10 дней в течение месяца.\r\n   6.3. Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Подрядчик\r\nвыполнил  работы  по  техническому  обслуживанию  лифтов,  но  они\r\nпростаивают по вине Заказчика, не обеспечивавшего выполнение своих\r\nобязанностей.\r\n \r\n                            7. Ответственность\r\n \r\n   7.1.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств\r\nпо    настоящему    договору    Стороны    несут  ответственность,\r\nпредусмотренную      настоящим      договором      и   действующим\r\nзаконодательством.\r\n   7.2. За просрочку платежей Заказчик уплачивает Подрядчику штраф\r\nв  размере  0,5%  от  суммы  просроченного  платежа за каждый день\r\nпросрочки начиная с 11 числа следующего за расчетным месяцем.\r\n   7.3.   Уплата   штрафных   санкций   за ненадлежащее исполнение\r\nобязательств  не  освобождает  Стороны  от  возмещения  убытков  и\r\nвыполнения обязательств в натуре.\r\n   7.4.  Подрядчик  не несет ответственности за какие-либо потери,\r\nубытки,    порчу,    возникающие    в    результате  вмешательства\r\nзаконодательных   органов   или   по   их  указаниям, а также иных\r\nобстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам.\r\n \r\n                           8. Разрешение споров\r\n \r\n   8.1.  Все  споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются\r\nпутем  переговоров  Сторон  или  в установленном законодательством\r\nпорядке.\r\n \r\n     9. Сроки действия договора и условия его расторжения\r\n \r\n   9.1.  Настоящий договор вступает в силу с _____________ 199_ г.\r\nи действует по ______________ 199_ г.\r\n   Действие  договора  считается  продленным  на последующий срок,\r\nесли  ни  одна из Сторон за 30 дней до окончания действия договора\r\nне заявит о его расторжении.\r\n   9.2.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  только по\r\nписьменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным\r\nдействующим    гражданским    законодательством,    с  возмещением\r\nпонесенных убытков.\r\n \r\n                        10. Особые условия\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n                   11. Юридические адреса Сторон\r\n \r\nЗаказчик: ________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nЮридический\r\nадрес: ___________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nПлатежные\r\nреквизиты: _______________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nПодрядчик: _______________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nЮридический\r\nадрес: ___________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nПлатежные\r\nреквизиты: _______________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n   Настоящий  договор составлен в двух экземплярах - по одному для\r\nкаждой Стороны.\r\n \r\nЗаказчик                        Подрядчик\r\n \r\n______________/______________/      ______________/______________/\r\n \r\n"___" ___________ 199_ г.           "___" ___________ 199_ г.\r\n \r\n \r\n 

Приложение
к договору N ____________
на техническое обслуживание
и ремонт лифтов

Приложение Б

                       Примерная форма договора\r\n \r\n                         ДОГОВОР N ________\r\n                       НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИФТОВ\r\n \r\nN __________________                      "___" __________ 199_ г.\r\n \r\n_________________________________________________________________,\r\nименуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\nдействующего на основании Устава, с одной стороны, и \r\n____________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в\r\nлице ____________________________________________________________,\r\nдействующего на основании Устава и лицензий ГГТН N ______________,\r\nс другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:\r\n \r\n                       1. Предмет договора\r\n \r\n   1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить  работы  по  модернизации\r\nлифтов  по  адресам,  указанным  в  Приложении, в количестве __, в\r\nсоответствии  с  действующими  строительными  нормами и правилами,\r\nусловиями  конкурса, договора, проектно - сметной документацией, а\r\nЗаказчик  принять  и  оплатить  их  на  условиях,  предусмотренных\r\nнастоящим договором.\r\n \r\n                      2. Сроки выполнения работ\r\n \r\n   2.1.   Работы   по   настоящему   договору  должны быть начаты,\r\nзавершены  и производиться в соответствии с графиками производства\r\nработ,  являющимися  неотъемлемой  частью договора, в срок с _____\r\n199_ г. по _____ 199_ г.\r\n   2.2.  Если  в процессе выполнения работ возникнет необходимость\r\nвнести  изменения  в  график  производства  работ,  которые  могут\r\nповлиять  на  продолжительность  модернизации  и  ее стоимость, то\r\nтакие  изменения  должны  производиться  по  согласованию сторон в\r\nписьменной форме.\r\n \r\n                    3. Стоимость работ по договору\r\n \r\n   3.1.  Стоимость  поручаемых  Подрядчику  работ  по модернизации\r\nлифтов  по договору определяется договорной ценой, рассчитанной на\r\nосновании   утвержденной   сметной   документации,  составленной в\r\nбазисных  ценах  1984  г.,  с  учетом  коэффициентов  и  индексов,\r\nдействующих  в условиях рыночных отношений и условиями конкурса, и\r\nсоставляет _______________________________________________________\r\n   оборудование __________________________________________________\r\n   стоимость работ по поз. 4.1.3 _________________________________\r\n   НДС - 20%: ___________________________________________________.\r\n   3.2.  Если объемы работ в ходе строительства превысят проектное\r\nколичество,   обе   стороны   примут   меры   к их уточнению путем\r\nписьменного  соглашения  об  изменении  первоначальной  стоимости,\r\nсроков  производства  работ  или одного из этих параметров. Устные\r\nсоглашения по этому вопросу силы не имеют.\r\n   3.3.  Оплату  превышения  расходов,  в  основе которых не лежит\r\nписьменное  дополнительное соглашение к настоящему договору, берет\r\nна себя Подрядчик.\r\n \r\n                      4. Обязательства сторон\r\n \r\n   4.1. Обязательства Подрядчика\r\n   Подрядчик обязуется произвести модернизацию существующих лифтов\r\nпо адресам, согласно утвержденному титульному списку. С этой целью\r\nПодрядчик выполнит следующие работы:\r\n   4.1.1.    Подготовит    и    предоставит    Заказчику проектную\r\nдокументацию,   а   также   необходимую   документацию для сдачи в\r\nэксплуатацию   модернизируемых   лифтов   (внесение   изменений  в\r\nтехническую   документацию   существующих   лифтов,  корректировка\r\nпаспортов и т.п.) и в срок за 15 дней до начала производства работ\r\nпередаст Заказчику.\r\n   4.1.2.  Обеспечит  заказ,  изготовление,  упаковку,  доставку и\r\nохрану оборудования и материалов на объекты модернизации.\r\n   4.1.3.  Выполнит демонтажные, строительно - монтажные и пуско -\r\nналадочные работы в сроки, предусмотренные утвержденными графиками\r\nпроизводства  работ,  являющимися  неотъемлемой  частью настоящего\r\nдоговора.\r\n   4.1.4.  Обеспечит  безопасное проведение работ в соответствии с\r\nнормами и правилами, действующими в РФ.\r\n   4.1.5.  Предоставит техническую гарантию на выполненные работы,\r\nв  соответствии  с  конкурсом,  не  менее  12-ти месяцев с момента\r\nподписания "Акта приемки выполненных работ".\r\n   4.1.6.  Информирует Заказчика за 3 дня до срока о сдаче объекта\r\nв эксплуатацию.\r\n   4.1.7.  Не  позднее  чем  за 15 дней до начала каждого квартала\r\nпредставит на рассмотрение Заказчика графики производства работ.\r\n \r\n   4.2. Обязательства Заказчика\r\n   4.2.1.  Осуществляет технический надзор за производством работ,\r\nих  качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованными\r\nсторонами поквартальными графиками производства работ.\r\n   4.2.2.   Своевременно   производит   оплату   за  оборудование,\r\nстроительно - монтажные работы и проектно - сметную документацию в\r\nсоответствии с п. 5 настоящего договора.\r\n \r\n                            5. Условия платежа\r\n \r\n   Заказчик  производит  поэтапную оплату по настоящему договору в\r\nвиде перечисления Подрядчику следующим образом:\r\n   5.1.  Оплата  за оборудование производится Заказчиком по счетам\r\nПодрядчика  с  поадресной расшифровкой, с приложением копий счетов\r\nзавода  -  изготовителя. Стоимость и состав комплекта оборудования\r\nдолжны    соответствовать    утвержденному    Заказчиком    пакету\r\nмодернизации.  Все  изменения  по  составу  и  стоимости комплекта\r\nоборудования  Подрядчик  в  обязательном  порядке  согласовывает с\r\nЗаказчиком.\r\n   5.2.   Заказчик   производит   расчеты   за  выполненные работы\r\nплатежным поручением. Подрядчик представляет отчеты по выполненным\r\nобъемам  работ  до  25 числа каждого месяца. В случае несоблюдения\r\nуказанного срока Заказчик вправе не принимать счета к оплате.\r\n   5.3.  Основанием  для  окончательной  оплаты  всех  выполненных\r\nПодрядчиком  работ  по настоящему договору является "Акт о приемке\r\nвыполненных работ".\r\n   5.4.  Работы,  выполненные  после  истечения  предусмотренных в\r\nграфике  производства  работ сроков, должны оплачиваться по ценам,\r\nдействовавшим в период указанных сроков.\r\n \r\n                           6. Условия поставки\r\n \r\n   6.1.   Оборудование,   материалы   и   комплектующие изделия по\r\nнастоящему договору поставляются комплектно Подрядчиком в сроки не\r\nболее  4-х  недель  с  момента  оплаты  с представлением Заказчику\r\nкалькуляции стоимости.\r\n   Подрядчик  предоставляет  Заказчику  до 28 числа каждого месяца\r\nсправку    о    поступлении    на    склад  оплаченного Заказчиком\r\nоборудования.\r\n   6.2.  Подрядчик освобождается от ответственности, если задержки\r\nв  производстве  или  поставке  явились следствием форс - мажорных\r\nобстоятельств, в соответствии с п. 9 настоящего договора.\r\n \r\n                 7. Порядок сдачи - приемки работ\r\n \r\n   7.1.  По окончании работ по модернизации лифта Подрядчик обязан\r\nпредъявить  лифт  комиссии  в  составе  представителей Подрядчика,\r\nЗаказчика,   владельца   лифта,   эксплуатирующей   организации  и\r\nИнженерно   -   консультационного   центра   (ИКЦ). По результатам\r\nпредъявления  составляется  акт  -  сертификат  в  соответствии  с\r\nтребованием  п.  10.6  Правил устройства и безопасной эксплуатации\r\nлифтов (ПУБЭЛ).\r\n \r\n                    8. Техническая гарантия\r\n \r\n   8.1.    Поставляемое    оборудование    должно  соответствовать\r\nстандартам,  нормам  и  правилам  Российской  Федерации  на момент\r\nвыполнения настоящего договора.\r\n   8.2.    Подрядчик    гарантирует    использование  применяемого\r\nоборудования   высокого   качества,   а   также надлежащий уровень\r\nдемонтажных, строительно - монтажных и пуско - наладочных работ.\r\n   8.3.  Гарантийный срок предоставляется на период в соответствии\r\nс  условиями  конкурса,  но  не менее 12-ти месяцев с даты ввода в\r\nэксплуатацию модернизируемого лифта.\r\n   8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся\r\nдефекты,  препятствующие  нормальной  эксплуатации,  то  Подрядчик\r\nобязан  устранить  их  за  свой  счет  и  в  согласованные  сроки.\r\nГарантийный  срок  в этом случае продлевается на период устранения\r\nдефектов.\r\n   При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта\r\nобнаруженных  дефектов  или  недоделок  Заказчик  вправе  провести\r\nэкспертизу выполненных работ с привлечением сторонних организаций,\r\nкоторая  составит  соответствующий  акт по фиксированию дефектов и\r\nнедоделок  и их характер, что не исключает права сторон обратиться\r\nв арбитражный суд по данному вопросу.\r\n \r\n                      9. Особые обстоятельства\r\n \r\n   9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или\r\nполное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно\r\nявилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы, возникших\r\nпосле заключения договора, которые сторона не могла ни предвидеть,\r\nни преодолеть своими силами.\r\n   9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на\r\nкоторые  участники  данного договора не могут оказать влияния и за\r\nвозникновение   которых   не   несут   ответственности, такие, как\r\nдействия  правительства  и других государственных органов, запреты\r\nна  импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения,\r\nнесчастные   случаи,   забастовки   или   другие подобные действия\r\nрабочих,   локауты,   саботаж,   социальные  потрясения, нарушения\r\nобщественного  порядка,  а  также  длящиеся  более  одного  месяца\r\nвоенные   действия   любого   характера,   если   они препятствуют\r\nвыполнению настоящего договора.\r\n   9.3.  Сторона,  для  которой  создалась  временная  или  полная\r\nневозможность   исполнения   обязательств   по настоящему договору\r\nвследствие  форс  -  мажорных  обстоятельств,  обязана  немедленно\r\nизвестить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств\r\nв  письменной  форме  о  начале  и  ожидаемых  сроках  действия  и\r\nпрекращения указанных обстоятельств.\r\n   9.4.  Если  данные  обстоятельства  будут  длиться  более  трех\r\nмесяцев,  то  каждая  из  сторон  будет  иметь право отказаться от\r\nдальнейшего   исполнения   обязательств   по  настоящему договору,\r\nчастичного  или  полного,  без  обязательного  возмещения убытков,\r\nизвестив об этом другую сторону.\r\n \r\n                     10. Ответственность\r\n \r\n   10.1.   За   неисполнение   и  ненадлежащее исполнение договора\r\nстороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором\r\nи действующим законодательством РФ.\r\n   10.2.  За просрочку платежей по вине Заказчика, предусмотренных\r\nп.  5  настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в\r\nразмере  _%  за  каждый день от суммы просроченного платежа, но не\r\nболее _% от этой суммы.\r\n   10.3.  За  просрочку поставки оборудования Подрядчик уплачивает\r\nЗаказчику  штраф  в  размере  _%  от  стоимости  недопоставленного\r\nоборудования.\r\n   10.4.   В   случае   невыполнения   физических объемов работ за\r\nквартал,  по  вине Подрядчика, согласно графику производства работ\r\nПодрядчик  уплачивает  Заказчику штраф в размере _% за каждый день\r\nпросрочки  от  стоимости  невыполненных работ, кроме обстоятельств\r\nнепреодолимой  силы.  При  повторном  невыполнении  объемов  работ\r\nследующего  месяца договор расторгается Заказчиком в одностороннем\r\nпорядке.\r\n   10.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства не\r\nосвобождает стороны от исполнения этих обязательств.\r\n   10.6.  До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск\r\nслучайного   уничтожения   или   повреждения   оборудования, кроме\r\nслучаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.\r\n \r\n                        11. Разрешение споров\r\n \r\n   11.1.   Споры,   возникшие   между   сторонами   при выполнении\r\nобязательств  по договору, разрешаются путем переговоров; в случае\r\nнедостижения  соглашения подлежат рассмотрению в арбитражном суде,\r\nпричем   решение   арбитражного   суда   является  окончательным и\r\nобязательным для обеих сторон.\r\n \r\n                          12. Прочие условия\r\n \r\n   12.1.  Все  приложения  к  настоящему  договору  составляют его\r\nнеотъемлемую часть.\r\n   12.2.  Все  приложения,  изменения  и  дополнения  к настоящему\r\nдоговору  действительны  только в том случае, если они совершены в\r\nписьменной форме и подписаны обеими сторонами.\r\n   12.3.   Ни   одна   из   сторон   не  вправе передавать права и\r\nобязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного\r\nсогласия другой стороны.\r\n   12.4.  Расторжение  договора  допускается  только  по обоюдному\r\nсогласию   сторон,   оформленному   в   письменной   форме,  или в\r\nодностороннем  порядке  по  инициативе  Подрядчика или Заказчика в\r\nслучае   систематического   нарушения   другой   стороной  условий\r\nнастоящего договора.\r\n   12.5.  Все  предварительные  соглашения, переговоры и переписка\r\nмежду  сторонами  по  вопросам,  изложенным  в настоящем договоре,\r\nимевшие   место   до   вступления   договора   в   силу, считаются\r\nнедействительными с момента его вступления в силу.\r\n   12.6.  Подрядчик имеет право в рекламных целях ссылаться на имя\r\nЗаказчика  и  по  согласованию с Заказчиком демонстрировать данный\r\nлифт другим заказчикам.\r\n   12.7.  Не  позднее  чем за три календарных дня Подрядчик должен\r\nпредупредить  Заказчика  о  дате начала производства работ. Начало\r\nпроизводства   работ   оформляется   Актом   передачи   объекта от\r\nвладельца, Заказчика и эксплуатирующей организации Подрядчику.\r\n \r\n           13. Порядок действия и расторжения договора\r\n \r\n   13.1.  Настоящий договор вступает в силу с ____________________\r\n_______________ 199_ г. и действует по ________________ 199_ г.\r\n   Действие  договора  считается  продленным  на последующий срок,\r\nесли  ни  одна из Сторон за 30 дней до окончания действия договора\r\nне заявит о его расторжении.\r\n   13.2.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут только по\r\nписьменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным\r\nдействующим    гражданским    законодательством,    с  возмещением\r\nпонесенных убытков.\r\n \r\n                     14. Юридические адреса сторон\r\n \r\nЗаказчик:\r\n \r\nПодрядчик:\r\n \r\n   Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах\r\n- по одному для каждой стороны.\r\n \r\nДата __________________                  Дата ____________________\r\n \r\nЗаказчик ______________                  Подрядчик _______________\r\n \r\n \r\n 

Приложение
к договору ___________
на модернизацию лифтов

Приложение В

                 Примерная форма договора\r\n \r\n                    ДОГОВОР N _____________\r\n     НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТОВ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ\r\n \r\nг. Москва                                 "___" __________ 199_ г.\r\n \r\nПредприятие (организация) ________________________________________\r\nвладелец   лифта,   именуемое   в  дальнейшем  "ЗАКАЗЧИК",  в лице\r\nруководителя ____________________________________________________,\r\nдействующего на основании _____________________________________, с\r\nодной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем\r\n"ИСПОЛНИТЕЛЬ" в лице ____________________________________________,\r\nдействующего на основании Устава и лицензии N ___ Госгортехнадзора\r\nРоссии, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.\r\n \r\n                     1. Предмет договора\r\n \r\n   Заказчик,  являющийся  владельцем лифтов, поручает, а Подрядчик\r\nпринимает    на    себя    выполнение    работ    по  техническому\r\nосвидетельствованию   и   электрическим   измерениям  на лифтах по\r\nадресам,  указанным в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью\r\nнастоящего договора.\r\n \r\n                  2. Обязанности "ИСПОЛНИТЕЛЯ"\r\n \r\n   2.1. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" принимает на себя обязательства:\r\n   2.1.1.   Проводить   электрические   измерения   и  техническое\r\nосвидетельствование  каждого лифта раз в 12 месяцев в соответствии\r\nс "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов".\r\n   2.1.2.  По  дополнительным соглашениям с "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнять\r\nследующие работы и услуги:\r\n   -  представлять  интересы  "ЗАКАЗЧИКА"  в проектных, монтажных,\r\nспециализированных по лифтам предприятиях;\r\n   -  представлять интересы "ЗАКАЗЧИКА" в органах Госгортехнадзора\r\nРФ  и  других государственных организациях по вопросу эксплуатации\r\nлифтов;\r\n   -  проводить обследование лифтов, отработавших нормативный срок\r\nслужбы;\r\n   - проводить электроизмерительные работы;\r\n   -   консультировать   "ЗАКАЗЧИКА"   по организации эксплуатации\r\nлифтов;\r\n   - проводить подготовку кадров (лифтеров, операторов);\r\n   -   проводить   консультации,   обучение, аттестацию персонала,\r\nответственных  лиц  и  членов  квалификационных комиссий по знанию\r\nПУБЭЛ и должностных инструкций;\r\n   -  проводить  обучение  персонала  по  ПЭЭП  и  ПТБ  при  ПЭЭ с\r\nприсвоением группы по электробезопасности;\r\n   -  участвовать  в работе квалификационной комиссии "ЗАКАЗЧИКА",\r\nразрабатывать и согласовывать экзаменационные билеты;\r\n   -  участвовать  в  работе  комиссии  по  расследованию аварий и\r\nнесчастных случаев;\r\n   -   участвовать   в   составлении   месячного   плана - графика\r\nтехнических освидетельствований;\r\n   -   выполнять   проектные   работы   по изготовлению дубликатов\r\nпаспортов лифтов и вносить изменения в паспорта лифтов;\r\n   -   разрабатывать   проекты   на   реконструкцию,  модернизацию\r\nдействующих лифтов и документацию для заказа лифта;\r\n   -  разрабатывать  эксплуатационную  документацию, должностные и\r\nпроизводственные инструкции, положения, журналы и т.п.\r\n   2.2.   За   выполнение   работ   и   услуг "ЗАКАЗЧИК" обязуется\r\nвыплачивать  "ИСПОЛНИТЕЛЮ"  причитающуюся  сумму  в соответствии с\r\nдоговором.\r\n \r\n                      3. Обязанности "ЗАКАЗЧИКА"\r\n \r\n   3.1. "ЗАКАЗЧИК" принимает на себя обязательства:\r\n   -   представлять   полный   список   лифтов с указанием адреса,\r\nрегистрационного    N,    типа,    этажности,    года   установки,\r\nгрузоподъемности,   скорости,   завода   -   изготовителя,   срока\r\nосвидетельствования,   с   разбивкой   по   месяцам для проведения\r\nтехнического   освидетельствования   лифтов,   обеспечивать доступ\r\nспециалистов "ИСПОЛНИТЕЛЯ" на объекты (лифты);\r\n   -     обеспечивать     организацию     проведения  технического\r\nосвидетельствования   и   участие  представителей, предусмотренных\r\nтребованиями ПУБЭЛ;\r\n   -  представлять  тарированный  груз для статического испытания,\r\nобеспечить  его  загрузку  и выгрузку из кабины (если испытание не\r\nпроводится по иной методике);\r\n   -  оплачивать  "ИСПОЛНИТЕЛЮ"  причитающуюся  сумму  за оказание\r\nработ и услуг в соответствии с договором.\r\n \r\n                       4. Условия проведения работ\r\n \r\n   4.1.  При  выполнении  работ  Стороны  обязуются  принимать  во\r\nвнимание   рекомендации,   предлагаемые   друг   другу по предмету\r\nнастоящего   договора;   немедленно   информировать   друг друга о\r\nзатруднениях,  препятствующих  выполнению  работ  в  установленный\r\nсрок.\r\n   4.2.   В   случае   необоснованного   прекращения  "ЗАКАЗЧИКОМ"\r\nнастоящего  договора он возмещает "ИСПОЛНИТЕЛЮ" понесенные убытки.\r\nВ   случае   неисполнения   обязательств   по  настоящему договору\r\n"ИСПОЛНИТЕЛЬ" возмещает "ЗАКАЗЧИКУ" оплаченную стоимость работ.\r\n   4.3.  Завершением  работ  по  техническому  освидетельствованию\r\nсчитается  акт  -  сертификат,  подписанный  обеими  сторонами. По\r\nдругим  работам  и  услугам,  указанным  в пункте 2.1.2 настоящего\r\nдоговора, "ИСПОЛНИТЕЛЬ" представляет отчетную и иную документацию,\r\nпредусмотренную соответствующими Правилами.\r\n \r\n                 5. Обеспечение конфиденциальности\r\n \r\n   5.1.   Стороны   гарантируют   обеспечение конфиденциальности в\r\nотношении  информации  и  документации,  полученных  по настоящему\r\nдоговору.  Ознакомление  с информацией и документацией третьих лиц\r\nбез согласия каждой Стороны недопустимо.\r\n \r\n          6. Стоимость работ и услуг. Порядок платежей\r\n \r\n   6.1.    Стоимость    технического    освидетельствования лифтов\r\nопределяется  ________________________  на  основании прейскуранта\r\nдоговорных  цен  по  калькуляции  "ИСПОЛНИТЕЛЯ",  согласованной  с\r\n"ЗАКАЗЧИКОМ".\r\n   6.2.   Стоимость   контрольного   обследования,  частичного или\r\nповторного  освидетельствования  определяется  в размере от 50% до\r\n100% стоимости периодического технического освидетельствования.\r\n   6.3.    Стоимость    электроизмерительных    работ    на лифтах\r\nопределяется   на   основании   договорных   цен   по  калькуляции\r\n"ИСПОЛНИТЕЛЯ", составленной на основании ценника Госстроя N 310 от\r\n05.12.83.\r\n   6.4.  Стоимость  других работ и услуг определяется на основании\r\nдоговорных цен.\r\n   6.5.  Стоимость  работ  и  услуг в связи с увеличением тарифов,\r\nзатрат, минимального размера оплаты труда в течение срока действия\r\nнастоящего   договора   возрастает   на   коэффициент индекса цен,\r\nдействующий в данный период.\r\n   6.6.  Оплата  выполненных  работ  производится  ежемесячно до 5\r\nчисла последующего за отчетным месяцем.\r\n   Для начисления оплаты "ИСПОЛНИТЕЛЬ" выставляет "ЗАКАЗЧИКУ" счет\r\nза   фактически   выполненный   объем   работ,   в  соответствии с\r\nподписанным  обеими  сторонами актом приемки выполненных работ (п.\r\n4.3  настоящего  договора).  Также  расчет может быть произведен в\r\nпорядке предоплаты.\r\n   За  просрочку платежей "ЗАКАЗЧИК" оплачивает "ИСПОЛНИТЕЛЮ" пени\r\nс учетом инфляции.\r\n   6.7. За  некачественное  выполнение работ и услуг "ИСПОЛНИТЕЛЬ"\r\nвозвращает  "ЗАКАЗЧИКУ"  стоимость  работ и услуг или выполняет их\r\nповторно  без  дополнительной  оплаты  в 10-дневный срок с момента\r\nобращения "ЗАКАЗЧИКА".\r\n \r\n                    7. Срок действия договора\r\n \r\n   7.1.  Настоящий  договор  вступает в силу со дня его подписания\r\nобеими сторонами и действует с ______________ 199_ г.\r\n   7.2.  Договор может быть изменен или расторгнут в одностороннем\r\nпорядке  с  уведомлением об этом другой Стороны, в письменном виде\r\nза месяц до даты изменения или расторжения.\r\n   7.3.    Действие    договора    считается   пролонгированным на\r\nпоследующий  период,  если  ни  одна  из  Сторон  за  2  месяца до\r\nокончания его действия письменно не заявит о расторжении договора.\r\n \r\n                      8. Ответственность сторон\r\n \r\n   8.1.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств\r\nпо    настоящему    договору    Стороны    несут  ответственность,\r\nпредусмотренную      настоящим      договором      и   действующим\r\nзаконодательством.\r\n   8.2. За просрочку платежей Заказчик уплачивает Подрядчику штраф\r\nв  размере  0,5%  от  суммы  просроченного  платежа за каждый день\r\nпросрочки начиная с 11 числа следующего за расчетным месяцем.\r\n   8.3.   Уплата   штрафных   санкций   за ненадлежащее исполнение\r\nобязательств  не  освобождает  Стороны  от  возмещения  убытков  и\r\nвыполнения обязательств в натуре.\r\n   8.4.  Подрядчик  не несет ответственности за какие-либо потери,\r\nубытки,    порчу,    возникающие    в    результате  вмешательства\r\nзаконодательных   органов   или   по   их  указаниям, а также иных\r\nобстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам.\r\n \r\n                 9. Юридические адреса сторон\r\n \r\nЗАКАЗЧИК:\r\nАдрес:\r\nТелефон:                                       Факс:\r\nР/с:                                           Банк:\r\nК/с:\r\nОКОНХ:                                         БИК:\r\nИНН:                                           ОКПО:\r\n \r\nИСПОЛНИТЕЛЬ:\r\nАдрес:\r\nТелефон:                                       Факс:\r\nР/с:                                           Банк:\r\nК/с:\r\nОКОНХ:                                         БИК:\r\nИНН:                                           ОКПО:\r\n \r\nПодписи:\r\n \r\nЗАКАЗЧИК                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ\r\n___________________                            ___________________\r\n(должность, Ф.И.О.)                            (должность, Ф.И.О.)\r\n \r\nМП                                             МП\r\n \r\n \r\n 

Приложение
к договору _______________
на техническое освидетельствование
и электрические измерения на лифтах

Приложение Г

                          Примерная форма\r\n \r\nПредприятие _______________________________\r\n              (наименование предприятия)\r\nАдрес _____________________________________\r\n \r\n                     АКТ - СЕРТИФИКАТ\r\n            от "___" ___________________ 199_ г.\r\n \r\nМною, специалистом _______________________________________________\r\n                              (наименование предприятия)\r\n__________________________________________________________________\r\n                          (Ф.И.О.)\r\nв присутствии ____________________________________________________\r\n                          (должность, организация, Ф.И.О.)\r\nпроведено периодическое техническое освидетельствование лифта рег.\r\nN ___ по адресу ____________________. Владелец лифта ________\r\nПри этом установлено:\r\n 

N 
п/п

Изложение выявленных нарушений и пункт нормативного документа

 \r\n \r\n              ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ\r\n 

N п/п 

Содержание предложения  

Срок выполнения 

 \r\n \r\n          РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ\r\n \r\n   А)  Лифт находится в ____________ исправном состоянии, ________\r\nобеспечивающем его безопасную работу.\r\n   Б)  Эксплуатация лифта ________________ соответствует "Правилам\r\nустройства и безопасности эксплуатации лифтов".\r\n \r\nПодписи:\r\n \r\nСпециалист _______________________________________ (             )\r\nПрисутствующие лица ______________________________ (             )\r\nДанный   акт   хранить   в  паспорте  лифта  до  срока  следующего\r\nосвидетельствования.\r\n \r\n \r\n 

Приложение Д

                  Примерная форма договора\r\n \r\n                    ДОГОВОР N ____________\r\n        НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТОВ, \r\n              ОТРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ\r\n \r\nг. Москва                                 "___" __________ 199_ г.\r\n \r\nПредприятие   (организация)   ____________________________________\r\nвладелец   лифта,   именуемое   в   дальнейшем   Заказчик,  в лице\r\nруководителя ____________________________________________________,\r\nдействующее                      на                      основании\r\n__________________________________________________,     с    одной\r\nстороны,     и     ______________________________________________,\r\nименуемое      в      дальнейшем      Исполнитель      в      лице\r\n_____________________________________________,   действующего   на\r\nосновании  Устава  и  лицензии  N  _______________________________\r\nГосгортехнадзора  России,с  другой  стороны,  заключили  настоящий\r\nдоговор о нижеследующем.\r\n \r\n                            1. Предмет договора\r\n \r\n   1.1.  Обследование  технического состояния лифтов, отработавших\r\nнормативный срок службы.\r\n \r\n                        2. Обязанности Исполнителя\r\n \r\n   2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:\r\n   2.1.1.   Провести   обследование   технического состояния лифта\r\n(лифтов),  отработавших  нормативный срок службы рег. N ________ в\r\nобъеме требований РД-10-72-94 Госгортехнадзора России.\r\n   2.1.2. По результатам обследования выдать экспертное заключение\r\nо возможности дальнейшей эксплуатации лифта (лифтов).\r\n   2.1.3.  Обеспечить  соблюдение специалистами Исполнителя правил\r\nтехники  безопасности, внутреннего распорядка и других требований,\r\nсуществующих на объектах Заказчика.\r\n \r\n                        3. Обязанности Заказчика\r\n \r\n   3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:\r\n   3.1.1.  Обеспечить  доступ  специалистов Исполнителя на объекты\r\n(лифты).\r\n   3.1.2.  Обеспечить организацию проведения обследования, участие\r\nпредставителей, предусмотренных РД-10-72-94.\r\n   3.1.3.   Представлять   тарированный   груз   для  статического\r\nиспытания,  обеспечить  его  загрузку  и  выгрузку из кабины (если\r\nиспытание не проводится по другой методике).\r\n   3.1.4.  Оплатить  Исполнителю причитающуюся сумму за выполнение\r\nработ в соответствии с настоящим договором.\r\n \r\n                     4. Условия проведения работ\r\n \r\n   4.1.  При  выполнении  работ  Стороны  обязуются  принимать  во\r\nвнимание   рекомендации,   предлагаемые   друг   другу по предмету\r\nнастоящего   договора;   немедленно   информировать   друг друга о\r\nзатруднениях,  препятствующих  выполнению  работ  в  установленный\r\nсрок.\r\n   4.2. В случае необоснованного прекращения Заказчиком настоящего\r\nдоговора он возмещает Исполнителю понесенные убытки.\r\n   В  случае  неисполнения  обязательств  по  настоящему  договору\r\nИсполнитель возмещает заказчику оплаченную стоимость работ.\r\n   4.3.  Завершением  работ по техническому обследованию считается\r\nзаключение экспертной комиссии.\r\n \r\n           5. Стоимость работ и услуг. Порядок платежей\r\n \r\n   5.1.  Стоимость  технического  обследования лифтов определяется\r\nсметой расходов на выполнение работ.\r\n   5.2.  Оплата  работы  производится Заказчиком на расчетный счет\r\nИсполнителя суммы, согласно прилагаемой сметы.\r\n   5.3. В соответствии с Положением о страховании, согласованным с\r\nГосгортехнадзором   России,   на   случай   возникновения  аварии,\r\nвыразившийся  в  виде  падения  кабины  лифта, его противовеса или\r\nотдельных  частей  противовеса и кабины вследствие некачественного\r\nвыполнения работ специалистами Исполнителя он оплачивает Заказчику\r\nстоимость  ремонта в пределах стоимости обследования по настоящему\r\nдоговору.  Обязательства  по настоящему пункту действуют в течение\r\nне более 12 месяцев со дня утверждения экспертного заключения и не\r\nдействуют  в  случае  нарушения  Заказчиком правил и инструкций по\r\nэксплуатации лифтов.\r\n \r\n                      6. Срок действия договора\r\n \r\n   6.1.  Настоящий  договор  вступает в силу со дня его подписания\r\nобоими сторонами и действует до окончания работ. Начало проведения\r\nработ согласовывается с Заказчиком.\r\n   6.2.  Договор  может  быть расторгнут любой из Сторон. При этом\r\nона  должна  не  менее  чем  за  3  дня письменно уведомить другую\r\nСторону о причинах расторжения договора.\r\n \r\n                      7. Ответственность сторон\r\n \r\n   7.1.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств\r\nпо    настоящему    договору    Стороны    несут  ответственность,\r\nпредусмотренную      настоящим      договором      и   действующим\r\nзаконодательством.\r\n   7.2. За просрочку платежей Заказчик уплачивает Подрядчику штраф\r\nв  размере  0,5%  от  суммы  просроченного  платежа за каждый день\r\nпросрочки начиная с 11 числа следующего за расчетным месяцем.\r\n   7.3.   Уплата   штрафных   санкций   за ненадлежащее исполнение\r\nобязательств  не  освобождает  Стороны  от  возмещения  убытков  и\r\nвыполнения обязательств в натуре.\r\n   7.4.  Подрядчик  не несет ответственности за какие-либо потери,\r\nубытки,    порчу,    возникающие    в    результате  вмешательства\r\nзаконодательных   органов   или   по   их  указаниям, а также иных\r\nобстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинам.\r\n \r\n                   8. Юридические адреса сторон\r\n \r\nЗАКАЗЧИК:\r\nАдрес:\r\nТелефон:                                       Факс:\r\nР/с:                                           Банк:\r\nК/с:\r\nОКОНХ:                                         БИК:\r\nИНН:                                           ОКПО:\r\n \r\nИСПОЛНИТЕЛЬ:\r\nАдрес:\r\nТелефон:                                       Факс:\r\nР/с:                                           Банк:\r\nК/с:\r\nОКОНХ:                                         БИК:\r\nИНН:                                           ОКПО:\r\n \r\nПодписи:\r\n \r\nЗАКАЗЧИК                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ\r\n___________________                            ___________________\r\n(должность, Ф.И.О.)                            (должность, Ф.И.О.)\r\n \r\nМП                                             МП\r\n \r\n \r\n 

Приложение
(Рекомендуемая форма журнала)

Приложение
(Рекомендуемая форма журнала)

Приложение
(Рекомендуемая форма журнала)

ДП N ________ по адресу: _______________________

Приложение

1. ПУБЭЛ, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ при ЭЭП.

2. Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ.

3. Лицензия ГГТН России на эксплуатацию лифтов.

4. Договор со специализированным предприятием, имеющим лицензию на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

5. Список лифтов, содержащий:

- адрес,

- завод - изготовитель,

- регистрационный номер,

- заводской номер,

- тип лифта,

- модель лифта,

- грузоподъемность,

- номинальная скорость,

- число этажей,

- шахта,

- тип дверей шахты и кабины,

- год установки лифта (и год модернизации),

- дата технического освидетельствования.

6. Копии приказов:

- о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, за которым должны быть закреплены лифты и должно быть указано N ____ и дата _____________ получения удостоверения об аттестации и проверке знаний ПУБЭЛ в комиссии в установленном порядке;

- аттестации персонала (наличии удостоверения) и закрепление за ним лифтов;

- о создании комиссии по проверке знаний персонала;

- об обеспечении хранения, учета и выдачи ключей от машинных помещений.

7. Ведение журналов:

- ежедневного осмотра лифта(ов);

- выдачи ключей от машинных помещений;

- аварийных заявок на лифты и ДП;

- проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП.

8. Копии:

- протоколов аттестации персонала (удостоверение);

- протоколов повторной проверки знаний персонала;

- протоколов аттестации ПДК (удостоверение);

- протоколов аттестации ответственного за электрохозяйство (журнал, удостоверение).

9. Инструкции:

- должностная ответственного лица за эксплуатацию лифтов, согласно ст. 12.1. б) (ПУБЭЛ);

- производственная - лифтера, оператора (диспетчера ДП);

- по технике безопасности - лифтера, оператора (диспетчера ДП).

Приложение
(Рекомендуемое)

"УТВЕРЖДАЮ"
________________________________________
(руководитель, наименование предприятия)
________________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
________________________
(дата)

1.1. Ответственность за организацию эксплуатации лифтов должна быть возложена приказом по предприятию, в соответствии с требованиями раздела 12 "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов", на лиц, в штате которой они числятся. Эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию.

1.2. За лицом, ответственным за организацию эксплуатации, приказом по предприятию должны быть закреплены определенные лифты.

1.3. В подчинении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, должны находиться лифтеры.

1.4. Руководство предприятия должно выдать лицу, ответственному за организацию эксплуатации лифтов, "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов", должностную инструкцию и "Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации".

2.1. Обеспечивать эксплуатацию лифтов в соответствии с их назначением и грузоподъемностью.

2.2. Обеспечивать указанные в паспорте лифта условия его эксплуатации (температура, влажность, окружающая среда и т.п.).

2.3. Контролировать соблюдение порядка допуска к работе обслуживающего персонала и не допускать к обслуживанию лифтов неаттестованный персонал (лифтеры, операторы).

2.4. Контролировать обеспечение обслуживающего персонала производственными инструкциями, а также их выполнение.

2.5. Обеспечить своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала.

2.6. Выполнять в установленные сроки предписания органов госгортехнадзора и представителя специализированной эксплуатационной организации.

2.7. Обеспечить выполнение условий договора между специализированной эксплуатационной организацией и владельцем лифта.

2.8. Обеспечить, чтобы двери машинного и блочного помещений были всегда заперты, а подходы к этим помещениям были свободны и освещены.

2.9. Обеспечить выполнение установленного на предприятии (организации) порядка хранения и учета выдачи ключей от машинного и блочного помещений.

2.10. Прекращать работу лифтов при выявленных неисправностях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала.

3.1. Отстранять от самостоятельной работы лифтера за грубое нарушение им должностных обязанностей и трудовой дисциплины.

3.2. Присутствовать на совещаниях предприятия по вопросам эксплуатации лифтов.

3.3. Быть представителем предприятия в других организациях по вопросам эксплуатации лифтов.

3.4. Быть членом комиссии по проведению периодических проверок знаний лифтеров.

3.5. Участвовать в комиссии по расследованию аварий и несчастных случаев, происшедших на закрепленных лифтах.

4.1. Лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения Правил, нормативной и технической документации по эксплуатации лифтов независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю.

4.2. В зависимости от характера нарушений и их последствий лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов, может быть привлечено к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в установленном порядке.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
Российской Федерации
по земельной политике,
строительству и жилищно -
коммунальному хозяйству
от 17 августа 1998 г. N 53

СОГЛАСОВАНО
письмом Федерального горного
и промышленного надзора России
от 8 июля 1998 г. N 02-35/745