Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Госстроя РФ от 30.06.99 N 158 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

                       Примерная форма договора\r\n \r\n                         ДОГОВОР N ________\r\n                       НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИФТОВ\r\n \r\nN __________________                      "___" __________ 199_ г.\r\n \r\n_________________________________________________________________,\r\nименуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\nдействующего на основании Устава, с одной стороны, и \r\n____________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в\r\nлице ____________________________________________________________,\r\nдействующего на основании Устава и лицензий ГГТН N ______________,\r\nс другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:\r\n \r\n                       1. Предмет договора\r\n \r\n   1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить  работы  по  модернизации\r\nлифтов  по  адресам,  указанным  в  Приложении, в количестве __, в\r\nсоответствии  с  действующими  строительными  нормами и правилами,\r\nусловиями  конкурса, договора, проектно - сметной документацией, а\r\nЗаказчик  принять  и  оплатить  их  на  условиях,  предусмотренных\r\nнастоящим договором.\r\n \r\n                      2. Сроки выполнения работ\r\n \r\n   2.1.   Работы   по   настоящему   договору  должны быть начаты,\r\nзавершены  и производиться в соответствии с графиками производства\r\nработ,  являющимися  неотъемлемой  частью договора, в срок с _____\r\n199_ г. по _____ 199_ г.\r\n   2.2.  Если  в процессе выполнения работ возникнет необходимость\r\nвнести  изменения  в  график  производства  работ,  которые  могут\r\nповлиять  на  продолжительность  модернизации  и  ее стоимость, то\r\nтакие  изменения  должны  производиться  по  согласованию сторон в\r\nписьменной форме.\r\n \r\n                    3. Стоимость работ по договору\r\n \r\n   3.1.  Стоимость  поручаемых  Подрядчику  работ  по модернизации\r\nлифтов  по договору определяется договорной ценой, рассчитанной на\r\nосновании   утвержденной   сметной   документации,  составленной в\r\nбазисных  ценах  1984  г.,  с  учетом  коэффициентов  и  индексов,\r\nдействующих  в условиях рыночных отношений и условиями конкурса, и\r\nсоставляет _______________________________________________________\r\n   оборудование __________________________________________________\r\n   стоимость работ по поз. 4.1.3 _________________________________\r\n   НДС - 20%: ___________________________________________________.\r\n   3.2.  Если объемы работ в ходе строительства превысят проектное\r\nколичество,   обе   стороны   примут   меры   к их уточнению путем\r\nписьменного  соглашения  об  изменении  первоначальной  стоимости,\r\nсроков  производства  работ  или одного из этих параметров. Устные\r\nсоглашения по этому вопросу силы не имеют.\r\n   3.3.  Оплату  превышения  расходов,  в  основе которых не лежит\r\nписьменное  дополнительное соглашение к настоящему договору, берет\r\nна себя Подрядчик.\r\n \r\n                      4. Обязательства сторон\r\n \r\n   4.1. Обязательства Подрядчика\r\n   Подрядчик обязуется произвести модернизацию существующих лифтов\r\nпо адресам, согласно утвержденному титульному списку. С этой целью\r\nПодрядчик выполнит следующие работы:\r\n   4.1.1.    Подготовит    и    предоставит    Заказчику проектную\r\nдокументацию,   а   также   необходимую   документацию для сдачи в\r\nэксплуатацию   модернизируемых   лифтов   (внесение   изменений  в\r\nтехническую   документацию   существующих   лифтов,  корректировка\r\nпаспортов и т.п.) и в срок за 15 дней до начала производства работ\r\nпередаст Заказчику.\r\n   4.1.2.  Обеспечит  заказ,  изготовление,  упаковку,  доставку и\r\nохрану оборудования и материалов на объекты модернизации.\r\n   4.1.3.  Выполнит демонтажные, строительно - монтажные и пуско -\r\nналадочные работы в сроки, предусмотренные утвержденными графиками\r\nпроизводства  работ,  являющимися  неотъемлемой  частью настоящего\r\nдоговора.\r\n   4.1.4.  Обеспечит  безопасное проведение работ в соответствии с\r\nнормами и правилами, действующими в РФ.\r\n   4.1.5.  Предоставит техническую гарантию на выполненные работы,\r\nв  соответствии  с  конкурсом,  не  менее  12-ти месяцев с момента\r\nподписания "Акта приемки выполненных работ".\r\n   4.1.6.  Информирует Заказчика за 3 дня до срока о сдаче объекта\r\nв эксплуатацию.\r\n   4.1.7.  Не  позднее  чем  за 15 дней до начала каждого квартала\r\nпредставит на рассмотрение Заказчика графики производства работ.\r\n \r\n   4.2. Обязательства Заказчика\r\n   4.2.1.  Осуществляет технический надзор за производством работ,\r\nих  качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованными\r\nсторонами поквартальными графиками производства работ.\r\n   4.2.2.   Своевременно   производит   оплату   за  оборудование,\r\nстроительно - монтажные работы и проектно - сметную документацию в\r\nсоответствии с п. 5 настоящего договора.\r\n \r\n                            5. Условия платежа\r\n \r\n   Заказчик  производит  поэтапную оплату по настоящему договору в\r\nвиде перечисления Подрядчику следующим образом:\r\n   5.1.  Оплата  за оборудование производится Заказчиком по счетам\r\nПодрядчика  с  поадресной расшифровкой, с приложением копий счетов\r\nзавода  -  изготовителя. Стоимость и состав комплекта оборудования\r\nдолжны    соответствовать    утвержденному    Заказчиком    пакету\r\nмодернизации.  Все  изменения  по  составу  и  стоимости комплекта\r\nоборудования  Подрядчик  в  обязательном  порядке  согласовывает с\r\nЗаказчиком.\r\n   5.2.   Заказчик   производит   расчеты   за  выполненные работы\r\nплатежным поручением. Подрядчик представляет отчеты по выполненным\r\nобъемам  работ  до  25 числа каждого месяца. В случае несоблюдения\r\nуказанного срока Заказчик вправе не принимать счета к оплате.\r\n   5.3.  Основанием  для  окончательной  оплаты  всех  выполненных\r\nПодрядчиком  работ  по настоящему договору является "Акт о приемке\r\nвыполненных работ".\r\n   5.4.  Работы,  выполненные  после  истечения  предусмотренных в\r\nграфике  производства  работ сроков, должны оплачиваться по ценам,\r\nдействовавшим в период указанных сроков.\r\n \r\n                           6. Условия поставки\r\n \r\n   6.1.   Оборудование,   материалы   и   комплектующие изделия по\r\nнастоящему договору поставляются комплектно Подрядчиком в сроки не\r\nболее  4-х  недель  с  момента  оплаты  с представлением Заказчику\r\nкалькуляции стоимости.\r\n   Подрядчик  предоставляет  Заказчику  до 28 числа каждого месяца\r\nсправку    о    поступлении    на    склад  оплаченного Заказчиком\r\nоборудования.\r\n   6.2.  Подрядчик освобождается от ответственности, если задержки\r\nв  производстве  или  поставке  явились следствием форс - мажорных\r\nобстоятельств, в соответствии с п. 9 настоящего договора.\r\n \r\n                 7. Порядок сдачи - приемки работ\r\n \r\n   7.1.  По окончании работ по модернизации лифта Подрядчик обязан\r\nпредъявить  лифт  комиссии  в  составе  представителей Подрядчика,\r\nЗаказчика,   владельца   лифта,   эксплуатирующей   организации  и\r\nИнженерно   -   консультационного   центра   (ИКЦ). По результатам\r\nпредъявления  составляется  акт  -  сертификат  в  соответствии  с\r\nтребованием  п.  10.6  Правил устройства и безопасной эксплуатации\r\nлифтов (ПУБЭЛ).\r\n \r\n                    8. Техническая гарантия\r\n \r\n   8.1.    Поставляемое    оборудование    должно  соответствовать\r\nстандартам,  нормам  и  правилам  Российской  Федерации  на момент\r\nвыполнения настоящего договора.\r\n   8.2.    Подрядчик    гарантирует    использование  применяемого\r\nоборудования   высокого   качества,   а   также надлежащий уровень\r\nдемонтажных, строительно - монтажных и пуско - наладочных работ.\r\n   8.3.  Гарантийный срок предоставляется на период в соответствии\r\nс  условиями  конкурса,  но  не менее 12-ти месяцев с даты ввода в\r\nэксплуатацию модернизируемого лифта.\r\n   8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся\r\nдефекты,  препятствующие  нормальной  эксплуатации,  то  Подрядчик\r\nобязан  устранить  их  за  свой  счет  и  в  согласованные  сроки.\r\nГарантийный  срок  в этом случае продлевается на период устранения\r\nдефектов.\r\n   При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта\r\nобнаруженных  дефектов  или  недоделок  Заказчик  вправе  провести\r\nэкспертизу выполненных работ с привлечением сторонних организаций,\r\nкоторая  составит  соответствующий  акт по фиксированию дефектов и\r\nнедоделок  и их характер, что не исключает права сторон обратиться\r\nв арбитражный суд по данному вопросу.\r\n \r\n                      9. Особые обстоятельства\r\n \r\n   9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или\r\nполное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно\r\nявилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы, возникших\r\nпосле заключения договора, которые сторона не могла ни предвидеть,\r\nни преодолеть своими силами.\r\n   9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на\r\nкоторые  участники  данного договора не могут оказать влияния и за\r\nвозникновение   которых   не   несут   ответственности, такие, как\r\nдействия  правительства  и других государственных органов, запреты\r\nна  импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения,\r\nнесчастные   случаи,   забастовки   или   другие подобные действия\r\nрабочих,   локауты,   саботаж,   социальные  потрясения, нарушения\r\nобщественного  порядка,  а  также  длящиеся  более  одного  месяца\r\nвоенные   действия   любого   характера,   если   они препятствуют\r\nвыполнению настоящего договора.\r\n   9.3.  Сторона,  для  которой  создалась  временная  или  полная\r\nневозможность   исполнения   обязательств   по настоящему договору\r\nвследствие  форс  -  мажорных  обстоятельств,  обязана  немедленно\r\nизвестить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств\r\nв  письменной  форме  о  начале  и  ожидаемых  сроках  действия  и\r\nпрекращения указанных обстоятельств.\r\n   9.4.  Если  данные  обстоятельства  будут  длиться  более  трех\r\nмесяцев,  то  каждая  из  сторон  будет  иметь право отказаться от\r\nдальнейшего   исполнения   обязательств   по  настоящему договору,\r\nчастичного  или  полного,  без  обязательного  возмещения убытков,\r\nизвестив об этом другую сторону.\r\n \r\n                     10. Ответственность\r\n \r\n   10.1.   За   неисполнение   и  ненадлежащее исполнение договора\r\nстороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором\r\nи действующим законодательством РФ.\r\n   10.2.  За просрочку платежей по вине Заказчика, предусмотренных\r\nп.  5  настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в\r\nразмере  _%  за  каждый день от суммы просроченного платежа, но не\r\nболее _% от этой суммы.\r\n   10.3.  За  просрочку поставки оборудования Подрядчик уплачивает\r\nЗаказчику  штраф  в  размере  _%  от  стоимости  недопоставленного\r\nоборудования.\r\n   10.4.   В   случае   невыполнения   физических объемов работ за\r\nквартал,  по  вине Подрядчика, согласно графику производства работ\r\nПодрядчик  уплачивает  Заказчику штраф в размере _% за каждый день\r\nпросрочки  от  стоимости  невыполненных работ, кроме обстоятельств\r\nнепреодолимой  силы.  При  повторном  невыполнении  объемов  работ\r\nследующего  месяца договор расторгается Заказчиком в одностороннем\r\nпорядке.\r\n   10.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства не\r\nосвобождает стороны от исполнения этих обязательств.\r\n   10.6.  До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск\r\nслучайного   уничтожения   или   повреждения   оборудования, кроме\r\nслучаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.\r\n \r\n                        11. Разрешение споров\r\n \r\n   11.1.   Споры,   возникшие   между   сторонами   при выполнении\r\nобязательств  по договору, разрешаются путем переговоров; в случае\r\nнедостижения  соглашения подлежат рассмотрению в арбитражном суде,\r\nпричем   решение   арбитражного   суда   является  окончательным и\r\nобязательным для обеих сторон.\r\n \r\n                          12. Прочие условия\r\n \r\n   12.1.  Все  приложения  к  настоящему  договору  составляют его\r\nнеотъемлемую часть.\r\n   12.2.  Все  приложения,  изменения  и  дополнения  к настоящему\r\nдоговору  действительны  только в том случае, если они совершены в\r\nписьменной форме и подписаны обеими сторонами.\r\n   12.3.   Ни   одна   из   сторон   не  вправе передавать права и\r\nобязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного\r\nсогласия другой стороны.\r\n   12.4.  Расторжение  договора  допускается  только  по обоюдному\r\nсогласию   сторон,   оформленному   в   письменной   форме,  или в\r\nодностороннем  порядке  по  инициативе  Подрядчика или Заказчика в\r\nслучае   систематического   нарушения   другой   стороной  условий\r\nнастоящего договора.\r\n   12.5.  Все  предварительные  соглашения, переговоры и переписка\r\nмежду  сторонами  по  вопросам,  изложенным  в настоящем договоре,\r\nимевшие   место   до   вступления   договора   в   силу, считаются\r\nнедействительными с момента его вступления в силу.\r\n   12.6.  Подрядчик имеет право в рекламных целях ссылаться на имя\r\nЗаказчика  и  по  согласованию с Заказчиком демонстрировать данный\r\nлифт другим заказчикам.\r\n   12.7.  Не  позднее  чем за три календарных дня Подрядчик должен\r\nпредупредить  Заказчика  о  дате начала производства работ. Начало\r\nпроизводства   работ   оформляется   Актом   передачи   объекта от\r\nвладельца, Заказчика и эксплуатирующей организации Подрядчику.\r\n \r\n           13. Порядок действия и расторжения договора\r\n \r\n   13.1.  Настоящий договор вступает в силу с ____________________\r\n_______________ 199_ г. и действует по ________________ 199_ г.\r\n   Действие  договора  считается  продленным  на последующий срок,\r\nесли  ни  одна из Сторон за 30 дней до окончания действия договора\r\nне заявит о его расторжении.\r\n   13.2.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут только по\r\nписьменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным\r\nдействующим    гражданским    законодательством,    с  возмещением\r\nпонесенных убытков.\r\n \r\n                     14. Юридические адреса сторон\r\n \r\nЗаказчик:\r\n \r\nПодрядчик:\r\n \r\n   Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах\r\n- по одному для каждой стороны.\r\n \r\nДата __________________                  Дата ____________________\r\n \r\nЗаказчик ______________                  Подрядчик _______________\r\n \r\n \r\n 

Приложение
к договору ___________
на модернизацию лифтов

Приложение В