Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роскомзема от 16.04.96 N 28 "О ФОРМЕ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ, МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ И СОБЛЮДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ"

В целях приведения договорной документации в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и укрепления договорной дисциплины в системе Роскомзема приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму договора на выполнение проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель с приложениями к нему и ввести в действие с 31 марта 1996 года.

2. При составлении сметы к договору руководствоваться "Методическими рекомендациями по применению Сборника цен" (М., Роскомзем, 1996 г.).

3. Председателям комитетов по земельным ресурсам и землеустройству субъектов Российской Федерации, директорам институтов и предприятий системы Роскомзема:

- обеспечить применение указанной формы договора при его заключении со всеми предприятиями, организациями и учреждениями, а также принять надлежащие меры по полному и качественному составлению и оформлению договорной документации;

- в срок до 1 августа т. г. представить Роскомзему замечания и предложения по совершенствованию методических рекомендаций по применению Сборника цен.

4. Финансовому отделу (Стрелкова Л.С.), отделу землеустройства (Спиридонов В.Ф.), отделу государственного земельного кадастра (Самратов У.Д.), отделу землепользования (Третьяков В.Е.), отделу мониторинга земель и охраны почв (Жиров А.А.), отделу оценки земель и платежей (Порядин А.Н.), отделу научного обеспечения и кадров (Пономаренко И.И.), правовому отделу (Могусев В.Ф.) осуществлять систематический контроль за правильным и качественным оформлением договоров и договорной документации организациями и предприятиями системы Роскомзема, а также целевым использованием выделяемых бюджетных ассигнований.

5. Отделу землеустройства (Спиридонов В.Ф.), РосНИИземпроекту (Родин А.З.) организовать размножение и доведение до мест Методических рекомендаций по применению Сборника цен.

6. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя председателя Комитета Алакоза В.В.

Председатель Роскомзема
Н.В.КОМОВ

Приложение

                            ДОГОВОР N _________\r\n             НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ\r\n               ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ\r\n                         И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ\r\n \r\n    Гор. _______________             "___" ______________ 199__ г.\r\n \r\n_________________________________________________________________,\r\n               (наименование организации заказчика)\r\nименуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________,\r\nдействующего на основании _______________________________________,\r\n                                     (положение, устав)\r\nс одной стороны и _______________________________________________,\r\n                       (наименование организации подрядчика)\r\nименуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________,\r\nдействующего на основании _____________________, с другой стороны,\r\nзаключили настоящий Договор о нижеследующем:\r\n \r\n                       1. Предмет Договора\r\n \r\n    1.1. Заказчик   поручает,   а   Подрядчик  принимает  на  себя\r\nвыполнение следующих работ: ______________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    1.2. Научные,  технические,  экономические и другие требования\r\nк выполняемой   работе   содержатся   в   техническом  задании  на\r\nвыполнение работ и являются частью настоящего Договора.\r\n    1.3. Наименование и сроки выполнения  отдельных  этапов  работ\r\nопределяются календарным планом,  составляющим  неотъемлемую часть\r\nнастоящего Договора.\r\n    1.4. Источник финансирования работ: __________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n                      2. Обязанности сторон\r\n \r\n    2.1. Подрядчик обязан:\r\n    - выполнять  работы  в  соответствии  с техническим заданием и\r\nиными исходными данными;\r\n    - согласовать  с  Заказчиком  результаты   выполненных   работ\r\n(этапов);\r\n    - передать Заказчику все исполненное по Договору.\r\n    2.2. Подрядчик не вправе передавать  исполненное  по  Договору\r\nтретьим лицам без согласия Заказчика.\r\n    2.3. Заказчик обязан:\r\n    - уплатить  Подрядчику  установленную  цену  в  порядке  и  на\r\nусловиях, предусмотренных Договором;\r\n    - оказывать  содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме\r\nи на условиях, предусмотренных в Договоре;\r\n    - согласовывать  с  Подрядчиком  результаты  выполненных работ\r\n(этапов);\r\n    - использовать  выполненные  работы  на цели,  предусмотренные\r\nДоговором;\r\n    - не  передавать  исполненное  по  Договору третьим лицам и не\r\nразглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.\r\n \r\n               3. Цена Договора и порядок расчетов\r\n \r\n    3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n                       (цифрами и прописью)\r\n    Налог на   добавленную   стоимость  (НДС)  составляет  20%  от\r\nстоимости работ или ________________________ тыс. руб.\r\n    Общая    стоимость    работ     по     договору     составляет\r\n________________________________________ тыс. руб.\r\n         (цифрами и прописью)\r\n    3.2. Заказчик  обязуется  перечислить  Подрядчику,  в  порядке\r\nпредварительной   оплаты,    аванс   в   размере _______________ %\r\nот  общей  стоимости   работ   по   договору,    что    составляет\r\n_______________  тыс. руб., включая НДС.\r\n    3.3. Заказчик в течение 5-ти  банковских  дней  по  подписании\r\nнастоящего    Договора    перечисляет    Подрядчику    в   порядке\r\nпредварительной  оплаты  сумму,  определенную  п.  3.2  настоящего\r\nДоговора.\r\n    3.4. Заказчик  обязуется  оплатить  принятые  от Подрядчика по\r\nактам сдачи - приемки работы в течение 5-ти банковских дней по  их\r\nподписании.\r\n     3.5. Цена   может   быть  рассчитана  на  основе  действующих\r\nрасценок и тарифов, а также на договорной основе.\r\n \r\n                 4. Порядок сдачи и приемки работ\r\n \r\n    4.1. Приемка  и  оценка  выполненных  работ   определяется   в\r\nсоответствии с требованиями технического задания.\r\n    4.2. Перечень  документации,  подлежащей  оформлению  и  сдаче\r\nПодрядчиком   Заказчику   на  отдельных  этапах  выполнения  и  по\r\nокончании Договора, определяется техническим заданием.\r\n    4.3. При  завершении  работ  Подрядчик предоставляет Заказчику\r\nакт  сдачи  -  приемки  работ  с  приложением  к  нему   комплекта\r\nдокументации, предусмотренной техническим заданием.\r\n    4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение  ______  дней\r\nсо дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов,\r\nуказанных в п.  4.2 настоящего  Договора, и  направить  Подрядчику\r\nподписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке\r\nработ.\r\n    4.5. В  случае  мотивированного  отказа  Заказчиком от приемки\r\nработ  Сторонами  составляется  двухсторонний  акт   с   указанием\r\nперечня необходимых доработок и сроков их выполнения.\r\n    4.6. Если   в    процессе    выполнения    работы     выявится\r\nнецелесообразность  ее  дальнейшего проведения,  Стороны обязаны в\r\n5-дневный  срок  известить друг друга  о  ее  приостановлении  и в\r\n15-дневный  срок  рассмотреть  вопрос  о   целесообразности    или\r\nнаправлениях   продолжения  работ.  В случае прекращения работ для\r\nСторон наступают  последствия и  ответственность,  предусмотренные\r\nстатьями 716 и 717 ГК РФ.\r\n    4.7. Датой  для наступления взаимных расчетов считается момент\r\nписьменного  извещения  одной  из  Сторон  о  прекращении   работ,\r\nпредусмотренных настоящим Договором.\r\n \r\n                    5. Ответственность сторон\r\n \r\n    5.1. В   случае   несвоевременного   перечисления   Заказчиком\r\nпредварительной оплаты срок окончания работ продлевается на  время\r\nзадержки указанного перечисления.\r\n    5.2. В  случае   неисполнения   Заказчиком   обязательств   по\r\nпредварительной   оплате   работ  Подрядчик  вправе  приостановить\r\nисполнение своих обязательств,  при этом Заказчик возмещает убытки\r\nв размере фактически понесенных им затрат.\r\n    5.3. В   случае    неисполнения    Заказчиком    обязательств,\r\nпредусмотренных  пунктом  4.4  настоящего  Договора, он уплачивает\r\nПодрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от\r\nуплаченной  суммы.  Размер  процентов определяется учетной ставкой\r\nпроцента  Центрального  банка  РФ  на  день  исполнения  денежного\r\nобязательства.\r\n    5.4. В  таком  же  порядке   Подрядчик   возмещает   Заказчику\r\nнеустойку  за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим\r\nДоговором работ.\r\n    5.5. При   обнаружении   недостатков   в  выполненных  работах\r\n(этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.\r\n    5.6. За  невыполнение  работ  в  установленный  Договором срок\r\nПодрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах\r\nот стоимости работ (с учетом НДС).  Размер процентов  определяется\r\nучетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи\r\nработ.\r\n    5.7. Финансирование последующих этапов работ не  производится,\r\nесли Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.\r\n    5.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из\r\nсторон не отвечает ("Форс-мажор"), Стороны руководствуются в своих\r\nдействиях законодательством Российской Федерации.\r\n    5.9. Все  споры  между  Сторонами разрешаются в соответствии с\r\nзаконодательством Российской Федерации в  арбитражном  суде,  если\r\nдо этого стороны не придут к взаимному соглашению.\r\n \r\n                    6. Дополнительные условия\r\n \r\n    6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых\r\nПодрядчику третьими лицами (субподрядчиками),  которые нельзя было\r\nпредусмотреть   при   заключении  Договора,   Подрядчик может, при\r\nсогласии   Заказчика,   оплатить   увеличение  установленной  цены\r\nДоговора.\r\n    6.2. Подрядчик  обязан  заблаговременно  уведомить Заказчика о\r\nвозможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение\r\nдо получения согласия Заказчика на их продолжение.\r\n    6.3. В необходимых случаях  Стороны  в  развитие  и  уточнение\r\nДоговора заключают дополнительные соглашения.\r\n    6.4. Подрядчик имеет право  по  своему  усмотрению  привлекать\r\nтретьи   лица   к   исполнению  работ,  предусмотренных  настоящим\r\nДоговором.\r\n    6.5. Заказчик   имеет   право   использовать   переданные  ему\r\nПодрядчиком результаты работы,  в том числе способные  к  правовой\r\nохране,  а  Подрядчик вправе использовать полученные им результаты\r\nработ для собственных нужд.\r\n    6.6. Взаимоотношения   сторон,  не  урегулированные  настоящим\r\nДоговором, регулируются  по  правилам  и  в  порядке  действующего\r\nГражданского кодекса Российской Федерации.\r\n    6.7. _________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    6.8. _________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n                7. Адреса и расчетные счета сторон\r\n \r\nЗаказчик\r\nАдрес    _________________________________________________________\r\nРасчетный счет ___________________________________________________\r\nИНН ______________________________________________________________\r\n \r\nПодрядчик\r\nАдрес ____________________________________________________________\r\nРасчетный счет ___________________________________________________\r\nИНН ______________________________________________________________\r\n \r\n    К настоящему   Договору   прилагаются:   техническое  задание,\r\nкалендарный  план  выполнения  работ,   протокол   соглашения    о\r\nдоговорной цене (смете).\r\n \r\nПодрядчик                                           Заказчик\r\n \r\nМ.П.                                                М.П.\r\n \r\n 

Приложение N 1
к Договору
N ________ от __________

Согласовано
_____________________
_____________________
_____________________
(Ф.И.О.)
_____________________
"____" _____ 199__ г.
Утверждаю
_____________________
_____________________
_____________________
(Ф.И.О.)
"____" _____ 199__ г

                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ\r\n \r\nк Договору от "___" ___________________ 199___ г. N ______________\r\nна выполнение работ: _____________________________________________\r\n__________________________________________________________________

Приложение N 2
к Договору
N _______ от ________

_____________________
_____________________
_____________________
(должность)
_____________________
(Ф.И.О.)
"______" _____ 199__ г.
_____________________
_____________________
_____________________
(должность)
_____________________
(Ф.И.О.)
"______" _____ 199__ г.

                       КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН \r\n                 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ \r\n             ОТ " ___ " _____________ 199 ___ Г. \r\n 

 NN
 п/п 

  Наименование
     видов
    работ и
    этапы их
  выполнения 

       Срок
    выполнения 

      Наименование 
        выходных 
       документов  

  начало 

  окончание 

Приложение N 3
к Договору
N ____________ от _____________
_____________________
_____________________
_____________________
(должность)
_____________________
(Ф.И.О.)
"______" _____ 199__ г
_____________________
_____________________
_____________________
(должность)
_____________________
(Ф.И.О.)
"______" _____ 199__ г.

                              ПРОТОКОЛ \r\n                     СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ (СМЕТЕ) \r\n              ОТ " ___ " ________ 199 __ Г. N __________ \r\n 

  Номер
  этапа  

    Подробное
   содержание
     работ в
  соответствии
    с пп.
  Календарного
     плана
  (Приложение N 2) 

    Цена
(тыс. руб.) 

   Основание    

Приложение N 4
к Договору
N _____ от ___________

                                   АКТ \r\n                СДАЧИ - ПРИЕМКИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ\r\n        ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ \r\n \r\n    Мы, нижеподписавшиеся,  ответственное лицо Заказчика,  с одной\r\nстороны,  и  ответственное  лицо  Подрядчика,  с  другой  стороны,\r\nсоставили настоящий Акт о нижеследующем:\r\n    1. Подрядчик по состоянию  на "___" ___________ 199___ г. сдал\r\nЗаказчику _______________________________________________________,\r\n                          (вид и этапы работ)\r\nизготовленную  по  договору N  _______ от "___" ________ 199___ г.\r\nв объемах, приведенных ниже:\r\n

  NN 
 п/п 

  Наименование
    видов
      и
   этапов
 выполненных
    работ 

    Цена
  договора,
  тыс. руб. 

       Стоимость
        работ
       с учетом
      индексации
         цен,
     изменения
  объемов работ и т.д.,
      тыс. руб. 

 \r\n    2. Стоимость проектно-изыскательских работ,  ранее  оплаченных\r\nПодрядчику в виде аванса, составляет: __________________ тыс. руб.\r\n    3. Стоимость проектно-изыскательских работ,  подлежащих оплате\r\nЗаказчиком  за  вычетом ранее оплаченных средств по  состоянию  на\r\n"___" ______ 199__ г. составляет:\r\n________________________________________________________ тыс. руб.\r\nКроме того:\r\nналог на добавленную стоимость _________________________ тыс. руб.\r\n________________________________________________________ тыс. руб.\r\nВсего подлежит к оплате:\r\n________________________________________________________ тыс. руб.\r\n \r\nОтветственное лицо                              Ответственное лицо\r\nПодрядчика                                           Заказчика\r\n__________________                              __________________\r\n    (Ф.И.О.)                                        (Ф.И.О.)\r\n \r\nМ.П.   подпись                                   М.П.     подпись\r\n \r\n"____" __________ 199__ г.               "___" __________ 199__ г.\r\n \r\n