в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о военнослужащих
таможенный кодекс
закон о российском гражданстве
федеральный закон о трудовых пенсиях
арбитражный процессуальный кодекс 2017
федеральный закон о высшем образовании
арбитражный процессуальный кодекс рф
Федеральный закон О высшем и послевузовском профессиональном образовании N 125-ФЗ
административный кодекс рф 2017
Федеральный закон РФ N 152-ФЗ О персональных данных (защита персональных данных)
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
- Раздел IV. Отдельные виды обязательств
- Глава 30. Купля - продажа
- 1. Общие положения о купле - продаже
- Статья 454. Договор купли - продажи
- Статья 455. Условие договора о товаре
- Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара
- Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар
- Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар
- Статья 459. Переход риска случайной гибели товара
- Статья 460. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц
- Статья 461. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя
- Статья 462. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара
- Статья 463. Последствия неисполнения обязанности передать товар
- Статья 464. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся к товару
- Статья 465. Количество товара
- Статья 466. Последствия нарушения условия о количестве товара
- Статья 467. Ассортимент товаров
- Статья 468. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров
- Статья 469. Качество товара
- Статья 470. Гарантия качества товара
- Статья 471. Исчисление гарантийного срока
- Статья 472. Срок годности товара
- Статья 473. Исчисление срока годности товара
- Статья 474. Проверка качества товара
- Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
- Статья 476. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
- Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
- Статья 478. Комплектность товара
- Статья 479. Комплект товаров
- Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара
- Статья 481. Тара и упаковка
- Статья 482. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке
- Статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли - продажи
- Статья 484. Обязанность покупателя принять товар
- Статья 485. Цена товара
- Статья 486. Оплата товара
- Статья 487. Предварительная оплата товара
- Статья 488. Оплата товара, проданного в кредит
- Статья 489. Оплата товара в рассрочку
- Статья 490. Страхование товара
- Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом
- 2. Розничная купля - продажа
- Статья 492. Договор розничной купли - продажи
- Статья 493. Форма договора розничной купли - продажи
- Статья 494. Публичная оферта товара
- Статья 495. Предоставление покупателю информации о товаре
- Статья 496. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок
- Статья 497. Продажа товаров по образцам
- Статья 498. Продажа товаров с использованием автоматов
- Статья 499. Продажа товара с условием о его доставке покупателю
- Статья 500. Цена и оплата товара
- Статья 501. Договор найма - продажи
- Статья 502. Обмен товара
- Статья 503. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества
- Статья 504. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества
- Статья 505. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре
- 3. Поставка товаров
- Статья 506. Договор поставки
- Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
- Статья 508. Периоды поставки товаров
- Статья 509. Порядок поставки товаров
- Статья 510. Доставка товаров
- Статья 511. Восполнение недопоставки товаров
- Статья 512. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
- Статья 513. Принятие товаров покупателем
- Статья 514. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем
- Статья 515. Выборка товаров
- Статья 516. Расчеты за поставляемые товары
- Статья 517. Тара и упаковка
- Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
- Статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров
- Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
- Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
- Статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки
- Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
- Статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора
- 4. Поставка товаров для государственных нужд
- Статья 525. Основания поставки товаров для государственных нужд
- Статья 526. Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд
- Статья 527. Основания заключения государственного контракта
- Статья 528. Порядок заключения государственного контракта
- Статья 529. Заключение договора поставки товаров для государственных нужд
- Статья 530. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных нужд
- Статья 531. Исполнение государственного контракта
- Статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных нужд
- Статья 533. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного контракта
- Статья 534. Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по государственному контракту
- 5. Контрактация
- 6. Энергоснабжение
- Статья 539. Договор энергоснабжения
- Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения
- Статья 541. Количество энергии
- Статья 542. Качество энергии
- Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
- Статья 544. Оплата энергии
- Статья 545. Субабонент
- Статья 546. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
- Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения
- Статья 548. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам
- 7. Продажа недвижимости
- Статья 549. Договор продажи недвижимости
- Статья 550. Форма договора продажи недвижимости
- Статья 551. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость
- Статья 552. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости
- Статья 553. Права на недвижимость при продаже земельного участка
- Статья 554. Определение предмета в договоре продажи недвижимости
- Статья 555. Цена в договоре продажи недвижимости
- Статья 556. Передача недвижимости
- Статья 557. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества
- Статья 558. Особенности продажи жилых помещений
- 8. Продажа предприятия
- Статья 559. Договор продажи предприятия
- Статья 560. Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия
- Статья 561. Удостоверение состава продаваемого предприятия
- Статья 562. Права кредиторов при продаже предприятия
- Статья 563. Передача предприятия
- Статья 564. Переход права собственности на предприятие
- Статья 565. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками
- Статья 566. Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях недействительности сделок и об изменении или о расторжении договора
- 1. Общие положения о купле - продаже
- Глава 31. Мена
- Глава 32. Дарение
- Статья 572. Договор дарения
- Статья 573. Отказ одаряемого принять дар
- Статья 574. Форма договора дарения
- Статья 575. Запрещение дарения
- Статья 576. Ограничения дарения
- Статья 577. Отказ от исполнения договора дарения
- Статья 578. Отмена дарения
- Статья 579. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны
- Статья 580. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи
- Статья 581. Правопреемство при обещании дарения
- Статья 582. Пожертвования
- Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением
- 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением
- 2. Постоянная рента
- Статья 589. Получатель постоянной ренты
- Статья 590. Форма и размер постоянной ренты
- Статья 591. Сроки выплаты постоянной ренты
- Статья 592. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
- Статья 593. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты
- Статья 594. Выкупная цена постоянной ренты
- Статья 595. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты
- 3. Пожизненная рента
- 4. Пожизненное содержание с иждивением
- Статья 601. Договор пожизненного содержания с иждивением
- Статья 602. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением
- Статья 603. Замена пожизненного содержания периодическими платежами
- Статья 604. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания
- Статья 605. Прекращение пожизненного содержания с иждивением
- Глава 34. Аренда
- 1. Общие положения об аренде
- Статья 606. Договор аренды
- Статья 607. Объекты аренды
- Статья 608. Арендодатель
- Статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды
- Статья 610. Срок договора аренды
- Статья 611. Предоставление имущества арендатору
- Статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества
- Статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
- Статья 614. Арендная плата
- Статья 615. Пользование арендованным имуществом
- Статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества
- Статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
- Статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды
- Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя
- Статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арендатора
- Статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок
- Статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю
- Статья 623. Улучшения арендованного имущества
- Статья 624. Выкуп арендованного имущества
- Статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества
- 2. Прокат
- 3. Аренда транспортных средств
- Статья 632. Договор аренды транспортного средства с экипажем
- Статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
- Статья 634. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного средства
- Статья 635. Обязанности арендодателя по управлению и технической эксплуатации транспортного средства
- Статья 636. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой эксплуатацией транспортного средства
- Статья 637. Страхование транспортного средства
- Статья 638. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства
- Статья 639. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству
- Статья 640. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
- Статья 641. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
- Статья 642. Договор аренды транспортного средства без экипажа
- Статья 643. Форма договора аренды транспортного средства без экипажа
- Статья 644. Обязанность арендатора по содержанию транспортного средства
- Статья 645. Обязанности арендатора по управлению транспортным средством и по его технической эксплуатации
- Статья 646. Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание транспортного средства
- Статья 647. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства
- Статья 648. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
- Статья 649. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств
- 4. Аренда зданий и сооружений
- Статья 650. Договор аренды здания или сооружения
- Статья 651. Форма и государственная регистрация договора аренды здания или сооружения
- Статья 652. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения
- Статья 653. Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным участком при его продаже
- Статья 654. Размер арендной платы
- Статья 655. Передача здания или сооружения
- 5. Аренда предприятий
- Статья 656. Договор аренды предприятия
- Статья 657. Права кредиторов при аренде предприятия
- Статья 658. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия
- Статья 659. Передача арендованного предприятия
- Статья 660. Пользование имуществом арендованного предприятия
- Статья 661. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию
- Статья 662. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие
- Статья 663. Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях недействительности сделок, об изменении и о расторжении договора
- Статья 664. Возврат арендованного предприятия
- 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Статья 665. Договор финансовой аренды
- Статья 666. Предмет договора финансовой аренды
- Статья 667. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
- Статья 668. Передача арендатору предмета договора финансовой аренды
- Статья 669. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества
- Статья 670. Ответственность продавца
- 1. Общие положения об аренде
- Глава 35. Наем жилого помещения
- Статья 671. Договор найма жилого помещения
- Статья 672. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования
- Статья 673. Объект договора найма жилого помещения
- Статья 674. Форма договора найма жилого помещения
- Статья 675. Сохранение договора найма жилого помещения при переходе права собственности на жилое помещение
- Статья 676. Обязанности наймодателя жилого помещения
- Статья 677. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане
- Статья 678. Обязанности нанимателя жилого помещения
- Статья 679. Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем
- Статья 680. Временные жильцы
- Статья 681. Ремонт сданного внаем жилого помещения
- Статья 682. Плата за жилое помещение
- Статья 683. Срок в договоре найма жилого помещения
- Статья 684. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок
- Статья 685. Поднаем жилого помещения
- Статья 686. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения
- Статья 687. Расторжение договора найма жилого помещения
- Статья 688. Последствия расторжения договора найма жилого помещения
- Глава 36. Безвозмездное пользование
- Статья 689. Договор безвозмездного пользования
- Статья 690. Ссудодатель
- Статья 691. Предоставление вещи в безвозмездное пользование
- Статья 692. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование
- Статья 693. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование
- Статья 694. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование
- Статья 695. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
- Статья 696. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи
- Статья 697. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи
- Статья 698. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования
- Статья 699. Отказ от договора безвозмездного пользования
- Статья 700. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования
- Статья 701. Прекращение договора безвозмездного пользования
- Глава 37. Подряд
- 1. Общие положения о подряде
- Статья 702. Договор подряда
- Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда
- Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
- Статья 705. Распределение рисков между сторонами
- Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
- Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц
- Статья 708. Сроки выполнения работы
- Статья 709. Цена работы
- Статья 710. Экономия подрядчика
- Статья 711. Порядок оплаты работы
- Статья 712. Право подрядчика на удержание
- Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика
- Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества
- Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
- Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
- Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
- Статья 718. Содействие заказчика
- Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
- Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
- Статья 721. Качество работы
- Статья 722. Гарантия качества работы
- Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
- Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы
- Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
- Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику
- Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации
- Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком
- Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы
- 2. Бытовой подряд
- Статья 730. Договор бытового подряда
- Статья 731. Гарантии прав заказчика
- Статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе
- Статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика
- Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика
- Статья 735. Цена и оплата работы
- Статья 736. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы
- Статья 737. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе
- Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы
- Статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда
- 3. Строительный подряд
- Статья 740. Договор строительного подряда
- Статья 741. Распределение риска между сторонами
- Статья 742. Страхование объекта строительства
- Статья 743. Техническая документация и смета
- Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию
- Статья 745. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
- Статья 746. Оплата работ
- Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда
- Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда
- Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика
- Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда
- Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ
- Статья 752. Последствия консервации строительства
- Статья 753. Сдача и приемка работ
- Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ
- Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда
- Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ
- Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика
- 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
- Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
- Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
- Статья 760. Обязанности подрядчика
- Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ
- Статья 762. Обязанности заказчика
- 5. Подрядные работы для государственных нужд
- Статья 763. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд
- Статья 764. Стороны в государственном контракте
- Статья 765. Основания и порядок заключения государственного контракта
- Статья 766. Содержание государственного контракта
- Статья 767. Изменение государственного контракта
- Статья 768. Правовое регулирование государственного контракта
- 1. Общие положения о подряде
- Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
- Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ
- Статья 770. Выполнение работ
- Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора
- Статья 772. Права сторон на результаты работ
- Статья 773. Обязанности исполнителя
- Статья 774. Обязанности заказчика
- Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ
- Статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно - конструкторских и технологических работ
- Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора
- Статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ
- Глава 39. Возмездное оказание услуг
- Глава 40. Перевозка
- Статья 784. Общие положения о перевозке
- Статья 785. Договор перевозки груза
- Статья 786. Договор перевозки пассажира
- Статья 787. Договор фрахтования
- Статья 788. Прямое смешанное сообщение
- Статья 789. Перевозка транспортом общего пользования
- Статья 790. Провозная плата
- Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза
- Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа
- Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке
- Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств
- Статья 795. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира
- Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа
- Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов
- Статья 798. Договоры об организации перевозок
- Статья 799. Договоры между транспортными организациями
- Статья 800. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
- Глава 41. Транспортная экспедиция
- Статья 801. Договор транспортной экспедиции
- Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции
- Статья 803. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции
- Статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору
- Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
- Статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции
- Глава 42. Заем и кредит
- 1. Заем
- Статья 807. Договор займа
- Статья 808. Форма договора займа
- Статья 809. Проценты по договору займа
- Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа
- Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа
- Статья 812. Оспаривание договора займа
- Статья 813. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика
- Статья 814. Целевой заем
- Статья 815. Вексель
- Статья 816. Облигация
- Статья 817. Договор государственного займа
- Статья 818. Новация долга в заемное обязательство
- 2. Кредит
- 3. Товарный и коммерческий кредит
- 1. Заем
- Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования
- Статья 824. Договор финансирования под уступку денежного требования
- Статья 825. Финансовый агент
- Статья 826. Денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования
- Статья 827. Ответственность клиента перед финансовым агентом
- Статья 828. Недействительность запрета уступки денежного требования
- Статья 829. Последующая уступка денежного требования
- Статья 830. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту
- Статья 831. Права финансового агента на суммы, полученные от должника
- Статья 832. Встречные требования должника
- Статья 833. Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом
- Глава 44. Банковский вклад
- Статья 834. Договор банковского вклада
- Статья 835. Право на привлечение денежных средств во вклады
- Статья 836. Форма договора банковского вклада
- Статья 837. Виды вкладов
- Статья 838. Проценты на вклад
- Статья 839. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты
- Статья 840. Обеспечение возврата вклада
- Статья 841. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика
- Статья 842. Вклады в пользу третьих лиц
- Статья 843. Сберегательная книжка
- Статья 844. Сберегательный (депозитный) сертификат
- Глава 45. Банковский счет
- Статья 845. Договор банковского счета
- Статья 846. Заключение договора банковского счета
- Статья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
- Статья 848. Операции по счету, выполняемые банком
- Статья 849. Сроки операций по счету
- Статья 850. Кредитование счета
- Статья 851. Оплата расходов банка на совершение операций по счету
- Статья 852. Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете
- Статья 853. Зачет встречных требований банка и клиента по счету
- Статья 854. Основания списания денежных средств со счета
- Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета
- Статья 856. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету
- Статья 857. Банковская тайна
- Статья 858. Ограничение распоряжения счетом
- Статья 859. Расторжение договора банковского счета
- Статья 860. Счета банков
- Глава 46. Расчеты
- 1. Общие положения о расчетах
- 2. Расчеты платежными поручениями
- 3. Расчеты по аккредитиву
- 4. Расчеты по инкассо
- 5. Расчеты чеками
- Статья 877. Общие положения о расчетах чеками
- Статья 878. Реквизиты чека
- Статья 879. Оплата чека
- Статья 880. Передача прав по чеку
- Статья 881. Гарантия платежа
- Статья 882. Инкассирование чека
- Статья 883. Удостоверение отказа от оплаты чека
- Статья 884. Извещение о неоплате чека
- Статья 885. Последствия неоплаты чека
- Глава 47. Хранение
- 1. Общие положения о хранении
- Статья 886. Договор хранения
- Статья 887. Форма договора хранения
- Статья 888. Исполнение обязанности принять вещь на хранение
- Статья 889. Срок хранения
- Статья 890. Хранение вещей с обезличением
- Статья 891. Обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи
- Статья 892. Пользование вещью, переданной на хранение
- Статья 893. Изменение условий хранения
- Статья 894. Хранение вещей с опасными свойствами
- Статья 895. Передача вещи на хранение третьему лицу
- Статья 896. Вознаграждение за хранение
- Статья 897. Возмещение расходов на хранение
- Статья 898. Чрезвычайные расходы на хранение
- Статья 899. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно
- Статья 900. Обязанность хранителя возвратить вещь
- Статья 901. Основания ответственности хранителя
- Статья 902. Размер ответственности хранителя
- Статья 903. Возмещение убытков, причиненных хранителю
- Статья 904. Прекращение хранения по требованию поклажедателя
- Статья 905. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам
- Статья 906. Хранение в силу закона
- 2. Хранение на товарном складе
- Статья 907. Договор складского хранения
- Статья 908. Хранение товаров складом общего пользования
- Статья 909. Проверка товаров при их приеме товарным складом и во время хранения
- Статья 910. Изменение условий хранения и состояния товаров
- Статья 911. Проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу
- Статья 912. Складские документы
- Статья 913. Двойное складское свидетельство
- Статья 914. Права держателей складского и залогового свидетельств
- Статья 915. Передача складского и залогового свидетельств
- Статья 916. Выдача товара по двойному складскому свидетельству
- Статья 917. Простое складское свидетельство
- Статья 918. Хранение вещей с правом распоряжения ими
- 3. Специальные виды хранения
- Статья 919. Хранение в ломбарде
- Статья 920. Не востребованные из ломбарда вещи
- Статья 921. Хранение ценностей в банке
- Статья 922. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе
- Статья 923. Хранение в камерах хранения транспортных организаций
- Статья 924. Хранение в гардеробах организаций
- Статья 925. Хранение в гостинице
- Статья 926. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)
- 1. Общие положения о хранении
- Глава 48. Страхование
- Статья 927. Добровольное и обязательное страхование
- Статья 928. Интересы, страхование которых не допускается
- Статья 929. Договор имущественного страхования
- Статья 930. Страхование имущества
- Статья 931. Страхование ответственности за причинение вреда
- Статья 932. Страхование ответственности по договору
- Статья 933. Страхование предпринимательского риска
- Статья 934. Договор личного страхования
- Статья 935. Обязательное страхование
- Статья 936. Осуществление обязательного страхования
- Статья 937. Последствия нарушения правил об обязательном страховании
- Статья 938. Страховщик
- Статья 939. Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и выгодоприобретателем
- Статья 940. Форма договора страхования
- Статья 941. Страхование по генеральному полису
- Статья 942. Существенные условия договора страхования
- Статья 943. Определение условий договора страхования в правилах страхования
- Статья 944. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования
- Статья 945. Право страховщика на оценку страхового риска
- Статья 946. Тайна страхования
- Статья 947. Страховая сумма
- Статья 948. Оспаривание страховой стоимости имущества
- Статья 949. Неполное имущественное страхование
- Статья 950. Дополнительное имущественное страхование
- Статья 951. Последствия страхования сверх страховой стоимости
- Статья 952. Имущественное страхование от разных страховых рисков
- Статья 953. Сострахование
- Статья 954. Страховая премия и страховые взносы
- Статья 955. Замена застрахованного лица
- Статья 956. Замена выгодоприобретателя
- Статья 957. Начало действия договора страхования
- Статья 958. Досрочное прекращение договора страхования
- Статья 959. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования
- Статья 960. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу
- Статья 961. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая
- Статья 962. Уменьшение убытков от страхового случая
- Статья 963. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица
- Статья 964. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы
- Статья 965. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация)
- Статья 966. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием
- Статья 967. Перестрахование
- Статья 968. Взаимное страхование
- Статья 969. Обязательное государственное страхование
- Статья 970. Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования
- Глава 49. Поручение
- Статья 971. Договор поручения
- Статья 972. Вознаграждение поверенного
- Статья 973. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя
- Статья 974. Обязанности поверенного
- Статья 975. Обязанности доверителя
- Статья 976. Передоверие исполнения поручения
- Статья 977. Прекращение договора поручения
- Статья 978. Последствия прекращения договора поручения
- Статья 979. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным
- Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения
- Статья 980. Условия действий в чужом интересе
- Статья 981. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе
- Статья 982. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе
- Статья 983. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе
- Статья 984. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе
- Статья 985. Вознаграждение за действия в чужом интересе
- Статья 986. Последствия сделки в чужом интересе
- Статья 987. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе
- Статья 988. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе
- Статья 989. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
- Глава 51. Комиссия
- Статья 990. Договор комиссии
- Статья 991. Комиссионное вознаграждение
- Статья 992. Исполнение комиссионного поручения
- Статья 993. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для комитента
- Статья 994. Субкомиссия
- Статья 995. Отступление от указаний комитента
- Статья 996. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии
- Статья 997. Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм
- Статья 998. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента
- Статья 999. Отчет комиссионера
- Статья 1000. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии
- Статья 1001. Возмещение расходов на исполнение комиссионного поручения
- Статья 1002. Прекращение договора комиссии
- Статья 1003. Отмена комиссионного поручения комитентом
- Статья 1004. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии
- Глава 52. Агентирование
- Статья 1005. Агентский договор
- Статья 1006. Агентское вознаграждение
- Статья 1007. Ограничения агентским договором прав принципала и агента
- Статья 1008. Отчеты агента
- Статья 1009. Субагентский договор
- Статья 1010. Прекращение агентского договора
- Статья 1011. Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии
- Глава 53. Доверительное управление имуществом
- Статья 1012. Договор доверительного управления имуществом
- Статья 1013. Объект доверительного управления
- Статья 1014. Учредитель управления
- Статья 1015. Доверительный управляющий
- Статья 1016. Существенные условия договора доверительного управления имуществом
- Статья 1017. Форма договора доверительного управления имуществом
- Статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении
- Статья 1019. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом
- Статья 1020. Права и обязанности доверительного управляющего
- Статья 1021. Передача доверительного управления имуществом
- Статья 1022. Ответственность доверительного управляющего
- Статья 1023. Вознаграждение доверительному управляющему
- Статья 1024. Прекращение договора доверительного управления имуществом
- Статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг
- Статья 1026. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом
- Глава 54. Коммерческая концессия
- Статья 1027. Договор коммерческой концессии
- Статья 1028. Форма и регистрация договора коммерческой концессии
- Статья 1029. Коммерческая субконцессия
- Статья 1030. Вознаграждение по договору коммерческой концессии
- Статья 1031. Обязанности правообладателя
- Статья 1032. Обязанности пользователя
- Статья 1033. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии
- Статья 1034. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю
- Статья 1035. Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок
- Статья 1036. Изменение договора коммерческой концессии
- Статья 1037. Прекращение договора коммерческой концессии
- Статья 1038. Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон
- Статья 1039. Последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя
- Статья 1040. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии
- Глава 55. Простое товарищество
- Статья 1041. Договор простого товарищества
- Статья 1042. Вклады товарищей
- Статья 1043. Общее имущество товарищей
- Статья 1044. Ведение общих дел товарищей
- Статья 1045. Право товарища на информацию
- Статья 1046. Общие расходы и убытки товарищей
- Статья 1047. Ответственность товарищей по общим обязательствам
- Статья 1048. Распределение прибыли
- Статья 1049. Выдел доли товарища по требованию его кредитора
- Статья 1050. Прекращение договора простого товарищества
- Статья 1051. Отказ от бессрочного договора простого товарищества
- Статья 1052. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны
- Статья 1053. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут
- Статья 1054. Негласное товарищество
- Глава 56. Публичное обещание награды
- Глава 57. Публичный конкурс
- Статья 1057. Организация публичного конкурса
- Статья 1058. Изменение условий и отмена публичного конкурса
- Статья 1059. Решение о выплате награды
- Статья 1060. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды
- Статья 1061. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ
- Глава 58. Проведение игр и пари
- Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда
- 1. Общие положения о возмещении вреда
- Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
- Статья 1065. Предупреждение причинения вреда
- Статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
- Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
- Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником
- Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами
- Статья 1070. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
- Статья 1071. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет
- Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность
- Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет
- Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
- Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними
- Статья 1076. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
- Статья 1077. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным
- Статья 1078. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения своих действий
- Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих
- Статья 1080. Ответственность за совместно причиненный вред
- Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред
- Статья 1082. Способы возмещения вреда
- Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред
- 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
- Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств
- Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья
- Статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья
- Статья 1087. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия
- Статья 1088. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца
- Статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца
- Статья 1090. Последующее изменение размера возмещения вреда
- Статья 1091. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда
- Статья 1092. Платежи по возмещению вреда
- Статья 1093. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица
- Статья 1094. Возмещение расходов на погребение
- 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
- Статья 1095. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги
- Статья 1096. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги
- Статья 1097. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги
- Статья 1098. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги
- 4. Компенсация морального вреда
- 1. Общие положения о возмещении вреда
- Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
- Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
- Статья 1103. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
- Статья 1104. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
- Статья 1105. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
- Статья 1106. Последствия неосновательной передачи права другому лицу
- Статья 1107. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
- Статья 1108. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
- Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
- Глава 30. Купля - продажа
- Главная
- "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 12.08.96)
не действует
Редакция от 12.08.1996
Подробная информация
| Наименование документ | "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 12.08.96) |
| Вид документа | кодекс |
| Принявший орган | президент рф, гд рф |
| Номер документа | 14-ФЗ |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 12.08.1996 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | не действует |
| Публикация |
|
| Навигатор | Примечания |
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 12.08.96)
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда
- Главная
- "ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 12.08.96)