Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Госстроя РФ от 29.09.2003 N 370 "О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"

1.1. Настоящие Рекомендации предусматривают порядок оформления Договора (Государственного контракта) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств федерального бюджета по заказам Госстроя России (далее - Договор) и предназначены для применения организацией - исполнителем указанных работ (далее - Исполнитель) и Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (далее - Заказчик), которые являются двумя сторонами, заключающими Договор.

1.2. Основанием для заключения Договора являются результаты конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств федерального бюджета по заказам Госстроя России и утвержденный Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых за счет средств федерального бюджета (далее - Перечень), а также Технические задания, которые разрабатываются структурными подразделениями Госстроя России, организующими в соответствии с их сферой деятельности научные исследования и ответственными за реализацию федеральных целевых программ (подпрограмм) (далее - структурное подразделение), и утверждаются заместителями председателя Госстроя России по направлению деятельности (форма Технического задания прилагается).

1.3. Договор, оформленный в соответствии с прилагаемой формой, является основным документом, регламентирующим взаимоотношения Заказчика и Исполнителя при выполнении работ, и вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

2.1. Проект Договора подготавливается Исполнителем и представляется в 3 экземплярах для рассмотрения и оформления (согласования) в структурное подразделение.

2.2. Исполнитель представляет Заказчику Смету расходов на выполнение НИОКР по Договору согласно прилагаемой форме (далее - Смета).

2.3. К Договору прилагается проект регистрационной карты НИОКР (РК) установленного образца, направляемой в соответствии с Положением о государственной регистрации и учете научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утверждено Приказом Миннауки России от 17 ноября 1997 г. N 125) организацией-исполнителем в 30-дневный срок с момента фактического начала выполнения работы в ВНТИЦ (Всероссийский научно-технический информационный центр, 125801, Москва, ГСП-47, Смольная, 14).

2.4. В случае, если финансирование работы производится на возвратной основе, это должно быть отражено в разделе 5 "Прочие условия" Договора.

2.5. Первый экземпляр Договора вместе со Сметой и Техническим заданием на выполнение НИОКР передается в Управление научно-технической политики, на которое возложено ведение вопросов, связанных с реализацией государственной научно-технической политики, и в Финансово-хозяйственное управление на рассмотрение и согласование.

Договор визируется руководителями структурного подразделения, Управления научно-технической политики, Финансово-хозяйственного управления.

2.6. Договор подписывает председатель Госстроя России или, по доверенности, заместитель председателя Госстроя России, курирующий вопросы научно-технической политики, после согласования структурным подразделением и заместителем председателя Госстроя России по направлению деятельности.

2.7. Подписанный Договор вместе с Техническим заданием и Сметой передается в Финансово-хозяйственное управление для регистрации и оформления к финансированию в установленном порядке.

2.8. В случае необходимости внесения изменений и дополнений по срокам выполнения работы, ее стоимости, а также изменений и дополнений в Техническое задание Исполнитель по согласованию с Заказчиком оформляет Дополнительное соглашение к Договору в соответствии с прилагаемой формой.

3.1. В Договоре указываются: наименование организации-исполнителя, должностные лица, представляющие эту организацию, документы, на основании которых она осуществляет свою производственно-финансовую деятельность.

3.2. В раздел 1 "Предмет Договора" включаются:

- наименование работы, ее обозначение по утвержденному перечню - пункт 1.1;

- документы, в которых отражены требования к работе (Техническое задание, документ о принятии Заказчиком предыдущей стадии или отдельного этапа выполняемой работы и др.), - пункт 1.2;

- наименование организаций, осуществляющих экспертизу и утверждение работы, - пункты 1.3, 1.4, 1.5 соответственно;

- календарный план, в котором указываются содержание и сроки выполнения работы в целом и по этапам, а также соответствующие им суммы выплат, - пункт 1.6.

При этом следует учесть, что в графах 2 и 3 календарного плана следует указать дату начала и окончания выполнения работы.

В календарном плане указываются этапы работы, которые могут быть оформлены в виде отдельных законченных результатов, подлежащих оплате.

Организации, осуществляющие экспертизу, утверждение и сертификацию (при необходимости) продукции, определяются Заказчиком. Оплату услуг по проведению экспертизы производит Исполнитель, предусмотрев соответствующие суммы в Сметном расчете к Договору.

3.3. В разделе 2 "Стоимость работы и порядок расчетов" указываются: стоимость работы по Договору, в том числе за выполненные работы, а также налог на добавленную стоимость - пункт 2.1.

В пункте 2.2 указывается характер оплаты: по мере готовности продукции, то есть поэтапно, за полностью выполненную работу, с авансовым платежом или без авансового платежа.

В случае если предусматривается авансовый платеж, следует иметь в виду, что он не должен превышать 20% суммы Договора на текущий год (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2003 N 85).

В графе "Аванс засчитывается" следует отражать порядок зачета аванса. При этом могут быть следующие записи:

- в случае если работа выполняется в один этап, аванс засчитывается за полностью выполненную и сданную работу;

- в случае если работа выполняется в несколько этапов, аванс засчитывается пропорционально выполненным и сданным этапам работы.

По согласованию со структурным подразделением и Финансово-хозяйственным управлением могут предусматриваться и другие варианты зачета авансового платежа.

В графе "Источник финансирования" указывается "федеральный бюджет (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)", при этом следует учесть, что показатель "вид расходов" зависит от направленности выполняемой работы - федеральная целевая программа (подпрограмма) или НИОКР.

3.4. В разделе 3 "Порядок сдачи и приемки результатов работы" указывается:

- перечень требований (технических, экономических, по составу, комплектности, срокам разработки, оформлению и т.д.), предъявляемых к научно-технической продукции со стороны Заказчика (пункт 3.2);

- состав материалов и документов по результату выполненной работы, передаваемых Заказчику, в том числе комплект отчета о выполненной работе, сопроводительное письмо, протоколы заседаний научно-технических советов Госстроя России и организации-исполнителя, заключение экспертизы на выполненную работу (если это предусмотрено Договором - пункт 1.3), документ об ее утверждении, согласовании, одобрении, сертификат на продукцию (если сертификация продукции предусмотрена договорными условиями (пункт 1.5), акт сдачи-приемки работы (пункт 3.2), сроки рассмотрения работы Заказчиком и санкции к нему в случае нарушения договорных сроков приемки продукции (пункт 3.3), порядок оформления мотивированного отказа от принятия работы (пункт 3.4), условия приостановления работы в связи с нецелесообразностью ее дальнейшего проведения (пункт 3.5).

3.5. В разделе 4 "Имущественная ответственность сторон" указываются условия применения санкций в связи с невыполнением Исполнителем устанавливаемого по Договору конечного срока сдачи Заказчику всей работы или ее этапов, низким качеством, разработанной научно-технической продукции, которое подтверждено заключением экспертизы (пункт 4.1).

По соглашению сторон в Договор могут быть внесены другие условия, отражающие ответственность Исполнителя и Заказчика, невыполнение которых влечет за собой применение дополнительных финансовых, экономических, организационных и других санкций.

3.6. В разделе 7 "Прочие условия" указывается, что Исполнитель обязан лично провести научные исследования, разработать нормативную и методическую документацию. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с согласия Заказчика. Согласованные с Заказчиком соисполнители работ поименовываются в Техническом задании к Договору. В отношениях Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (пункт 7.1).

При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ Исполнитель вправе, если иное не предусмотрено Договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

В пункте 7.2 указывается, что принятая Заказчиком работа является государственной собственностью, находящейся в оперативном управлении Госстроя России.

При этом при выполнении НИОКР следует соблюдать следующие условия:

- право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также исключительное право на использование создаваемых при реализации Договора программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий) и право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации Договора, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

Использование объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется, как правило, на основе безвозмездной неисключительной лицензии, предоставленной Заказчиком.

3.7. В разделе 9 "Адреса и банковские реквизиты сторон" указываются адреса и банковские реквизиты Исполнителя и Заказчика.

При этом следует указать почтовый адрес банка, в котором проводятся расчетные операции Исполнителя.

При изменении банковских реквизитов какой-либо из сторон она извещает об этом другую сторону.

К Договору прилагается перечень материалов и документов (Техническое задание, Смета с обоснованиями предметных статей).

4.1. В процессе выполнения работы может возникнуть необходимость внесения изменений и дополнений в Договор, которые оформляются дополнительным соглашением (форма дополнительного соглашения прилагается).

В дополнительном соглашении могут отражаться изменения в части наименования и сроков выполнения работы в целом или ее этапов, стоимости и условий разработки научно-технической продукции, порядка сдачи результатов работы и расчетов между договаривающимися сторонами, коммерческих условий реализации и внедрения научно-технической продукции и т.д.

4.2. В случае, когда изменения касаются наименования и предмета Договора, объемов и сроков выполняемых работ, к дополнительному соглашению прилагаются Технические задания или дополнение к Техническому заданию, утвержденному при оформлении Договора.

При изменении стоимости работы составляется Смета и прилагаются обоснования по предметным статьям.

4.3. При оформлении дополнительного соглашения к Договору в пункт 1.1 вносятся следующие записи:

4.3.1. В случае изменения сметной стоимости работы:

в подпункте 1.1 "Сметная стоимость работы увеличивается (уменьшается) на ___ тысяч рублей, в том числе НДС (без НДС) ____ тысяч рублей".

"Сметная стоимость по Договору после внесения указанного изменения составляет ____ тысяч рублей, в том числе НДС ____ тысяч рублей (без НДС), из них на ____ год ____ тысяч рублей".

4.3.2. В случае изменения календарного плана:

в подпункте 1.1 "Изменение календарного плана выполнения работы" приводятся откорректированные сроки начала и окончания работы, наименование этапов и их сметная стоимость.

4.3.3. В случае изменения Технического задания:

в подпункте 1.1 отражаются техническая и экономическая целесообразность изменения направленности разработки, принципы достижения конечного результата и область его внедрения. Оформленные изменения Технического задания прилагаются к дополнительному соглашению.

Следует иметь в виду, если реквизиты, указанные в Договоре, не изменились, то в разделе 2 дополнительного соглашения их повторно можно не заполнять.

В дополнительном соглашении в разделе 2 указывается, что реквизиты, поименованные в Договоре, остались без изменения.

5.1. Стоимость работ, отражаемая в пункте 2.1 Договора, подтверждается Сметой (форма Сметы расходов на выполнение НИОКР по Договору (прилагается)).

5.2. При составлении Сметы и приложений к ней необходимо учитывать следующее:

5.2.1. Смета составляется на полный объем работ вне зависимости от способа их выполнения - собственными силами или с привлечением субподрядных организаций.

При привлечении подрядных организаций в Смете заполняется предметная статья "Оплата услуг научно-исследовательских организаций". По указанным организациям составляется отдельная Смета с соответствующими обоснованиями.

5.2.2. Основой для определения выплат по заработной плате являются:

- заработная плата непосредственных исполнителей работ рассчитывается исходя из средней заработной платы за 1 день в соответствии со штатным расписанием основного производственного персонала и трудозатрат (количество человеко-дней) на выполнение работы, а также других выплат (премия за особые условия работы, выслугу лет, надбавки к должностным окладам, вознаграждение по итогам работы за год и др.);

- выплаты по заработной плате других работников (кроме непосредственных исполнителей);

- заработная плата административно-управленческого персонала, хозяйственной службы, социальное обеспечение и другие выплаты определяются в процентном соотношении выплат по заработной плате этой категории работников к выплатам по заработной плате работников производственного персонала, предусмотренным в общей Смете затрат организации на соответствующий год.

5.2.3. В графу Сметы "Начисления на оплату труда" включаются единый социальный налог и страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Процент начислений устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5.2.4. По другим предметным статьям Сметы приводятся обосновывающие расчеты включенных в Смету сумм. Все расчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером организации-Исполнителя.

Следует учесть, что при составлении Сметы в ней необходимо печатать только те статьи, по которым предстоят расходы.

6.1. При завершении выполнения этапа или всей работы Исполнитель представляет в структурное подразделение комплект отчета о выполненной работе.

Выполненные НИОКР должны быть зарегистрированы в соответствии с "Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", утвержденным Приказом Миннауки России от 17 ноября 1997 г. N 125.

6.2. Отчетная документация по результатам НИОКР в целом (или этапа) представляется в 3 экземплярах, один из которых на электронном носителе информации, и должна быть напечатана в соответствии с ГОСТ 7.32-91 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления".

6.3. Отчетная документация по опытно-конструкторским работам должна оформляться в соответствии с требованиями ЕСКД.

6.4. Проекты нормативных документов, разрабатываемые в соответствии с Договором и Техническим заданием, должны отвечать требованиям СНиП 10-01-94 и РДС 10-201-94.

6.5. Выполненная работа рассматривается структурным подразделением.

В случае признания ее соответствующей установленным в Договоре требованиям акт сдачи-приемки работы (форма акта сдачи-приемки прилагается) визируется руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения, Управления научно-технической политики и Финансово-хозяйственного управления и подписывается от Заказчика заместителем председателя Госстроя России, курирующим вопросы научно-технической политики.

Акт сдачи-приемки работы представляется в 4 экземплярах.

6.6. Первый экземпляр отчета о выполненной работе и подписанные акты передаются для регистрации в установленном порядке в Финансово-хозяйственное управление. После регистрации первый экземпляр отчета о выполненной работе и экземпляр акта сдачи-приемки передаются в Управление научно-технической политики, по одному экземпляру - в структурное подразделение - Заказчик работы и организации-Исполнителю.

6.7. В случае несоблюдения Исполнителем договорных условий по качеству научно-технической продукции и в целях принятия соответствующих санкций в соответствии с пунктом 3.4 Договора Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроками их выполнения.

6.8. Контроль за внедрением разработанной научно-технической продукции осуществляет структурное подразделение.

6.9. Внедрение в практику научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.

Направлениями внедрения продукции могут быть:

широкое издание и распространение потребителям;

изготовление опытных образцов и постановка на производство;

серийное производство конструкций, деталей и оборудования, систем.

                             ДОГОВОР\r\n                   (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ)\r\n \r\nг. Москва                                 "__" ___________ 200_ г.\r\n \r\nГосударственный комитет  Российской  Федерации  по строительству и\r\nжилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России),\r\nименуемый далее Заказчиком, в лице ______________________________,\r\n                                             (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на основании  Положения  о  Государственном  комитете\r\nРоссийской  Федерации  по  строительству  и  жилищно-коммунальному\r\nкомплексу,  утвержденного Постановлением Правительства  Российской\r\nФедерации  от  24  ноября   1999 года  N  1289,  с  одной стороны,\r\nи _______________________________________________________________,\r\n                    (наименование организации)\r\nименуемая далее Исполнителем, в лице ____________________________,\r\n                                              (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на основании Устава организации,  с  другой  стороны,\r\nименуемые    далее    Сторонами,   заключили   настоящий   Договор\r\n(Государственный контракт) о следующем:\r\n \r\n        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя\r\nвыполнение следующей работы:\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к\r\nработе,    являющиеся    предметом    Договора   (Государственного\r\nконтракта), отражены в ___________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n     (наименование документа, в котором отражены требования)\r\nутвержденном _____________________________________________________\r\n                               (дата, инстанция)\r\n    1.3. Экспертизу работы осуществляет __________________________\r\n                                        (наименование организации)\r\n    1.4. Приемку работы осуществляет _____________________________\r\n                                      (наименование структурного\r\n                                   подразделения - функционального\r\n                                          заказчика работы)\r\n    1.5. Сертификацию продукции осуществляет _____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n                    (наименование организации)\r\n    1.6. Содержание работы и сроки выполнения работы  (ее  этапов)\r\nопределяются в соответствии с календарным планом\r\n \r\n                         Календарный план\r\n 

Наименование 
работ по 
Договору 
(Государственному
контракту) и 
основных этапов 
ее выполнения 

Срок выполнения 

Стоимость 
работы, 
в т.ч. 
этапов 
(тыс. руб.) 

начало 
(число,
месяц, 
год) 

окончание
(число, 
месяц, 
год) 

       1 

   2 

    3  

     4 

В том числе по 
этапам: 

 \r\nСумма выплат: в 200_ г.\r\n                в 200_ г.\r\n \r\n    1.7.     Датой    исполнения    обязательств    по    Договору\r\n(Государственному   контракту)   в  целом  и по  отдельным  этапам\r\nсчитается дата подписания акта сдачи-приемки работы (этапа).\r\n \r\n             2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ\r\n \r\n    2.1.   Стоимость    работ    согласно    настоящему   Договору\r\n(Государственному контракту) устанавливается в сумме ___ тыс. руб.\r\n_________________________________________________________________,\r\n                         (сумма прописью)\r\nв т.ч. за выполненные работы ___________________________ тыс. руб.\r\nналог на добавленную стоимость _________________________ тыс. руб.\r\n    2.2. Оплата Заказчиком производится __________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n           (поэтапно, за полностью законченную работу)\r\nс авансовым платежом в размере _________ процентов __________ руб.\r\nАванс засчитывается ______________________________________________\r\n \r\n           Источник финансирования - федеральный бюджет\r\n        Раздел - 06, подраздел - 02, целевая статья -   ,\r\n                          вид расходов -\r\n \r\n    2.3.   При   изменении  в установленном  порядке  Технического\r\nзадания   и  других   требований   п.   1.2   настоящего  Договора\r\n(Государственного контракта), вызывающем увеличение или уменьшение\r\nобъема  работ,  стоимость  работы  по соглашению Сторон может быть\r\nсоответственно пересмотрена и оформлена дополнительным соглашением\r\nк Договору (Государственному контракту).\r\n    2.4.  Стоимость  работы  при  необходимости может уточняться в\r\nзависимости   от   изменения   индексов   цен,    определяемых   в\r\nустановленном порядке.\r\n \r\n          3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ\r\n \r\n    3.1.  Приемка  результатов  работы Заказчиком осуществляется в\r\nсоответствии   с требованиями,   указанными  в пунктах  1.2  и 1.6\r\nнастоящего Договора (Государственного контракта).\r\n__________________________________________________________________\r\n                       (другие требования)\r\n    3.2. При завершении работы Исполнитель представляет  Заказчику\r\n__________________________________________________________________\r\n  (по этапам, по Договору (Государственного контракта) в целом)\r\n    отчет о  выполненной  работе  в  соответствии  с   Техническим\r\nзаданием и условиями Договора (Государственного контракта);\r\n    протокол заседания         научно-технического          совета\r\nорганизации-исполнителя   (при   представлении  работы  в  целом);\r\nзаключение    экспертизы;    сертификат    на    продукцию    (при\r\nнеобходимости);\r\n    акт сдачи-приемки работы.\r\n    3.3. Заказчик в течение ___ дней  со дня получения материалов,\r\nуказанных в   п.   3.2   настоящего   Договора   (Государственного\r\nконтракта),  оформляет  акт  сдачи-приемки  работы  или направляет\r\nИсполнителю мотивированный отказ от приемки работы.\r\n    В случае   неоформления   Заказчиком  акта  сдачи-приемки  без\r\nмотивированного отказа от  приемки  работы  в  течение  указанного\r\nсрока  работа  считается  принятой  и  оплачивается  Заказчиком по\r\nплатежному требованию Исполнителя.\r\n    При мотивированном   отказе  Заказчик  направляет  Исполнителю\r\nзамечания и перечень необходимых доработок с  указанием  срока  их\r\nвыполнения.\r\n    3.4. Если в процессе выполнения работы выяснится  неизбежность\r\nполучения   отрицательного   результата   или   нецелесообразность\r\nдальнейшего проведения работы,  Исполнитель  приостанавливает  ее,\r\nставит  об  этом  в  известность  Заказчика в 5-дневный срок после\r\nприостановления работы.\r\n    В этом случае Стороны в 10-дневный срок рассматривают вопрос о\r\nвозможности продолжения работы и  оформляют  решение  двусторонним\r\nдокументом.\r\n \r\n             4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН\r\n \r\n    4.1. За нарушение установленного по Договору (Государственному\r\nконтракту) конечного срока выполнения всей работы и  за  нарушение\r\nсроков  выполнения  этапов,  если  они  предусмотрены  по Договору\r\n(Государственному  контракту),  Исполнитель  уплачивает  Заказчику\r\nнеустойку    в    размере    0,2%    суммы    стоимости   Договора\r\n(Государственного контракта) за каждый день просрочки.\r\n \r\n               5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА\r\n                  (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    5.1. Договор (Государственный контракт) может быть расторгнут:\r\n    когда научные,  технические, экономические и другие требования\r\nк  работе  изменены  решением,  обязательным  для  обеих  Сторон и\r\nвлекущим за собой нецелесообразность продолжения работы;\r\n    когда после   выполнения   отдельной   стадии   или  этапа  не\r\nдостигнуты   требуемые   результаты   или    технико-экономические\r\nпоказатели;\r\n    по соглашению Сторон;\r\n    в одностороннем   порядке   при   нарушении   другой  Стороной\r\nдоговорных обязательств.\r\n    5.2. В   случае    одностороннего     расторжения     Договора\r\n(Государственного контракта) нарушающая договорные условия Сторона\r\nуведомляется    другой    стороной   о   фактах   нарушения.   При\r\nнеобоснованном      одностороннем       расторжении       Договора\r\n(Государственного   контракта)   (юридическом   или   фактическом)\r\nрасторгающая  Сторона  несет   имущественную   ответственность   в\r\nсоответствии с действующим законодательством.\r\n    5.3. Расторжение    Договора   (Государственного    контракта)\r\n(прекращение работы) оформляется двусторонним протоколом.\r\n    5.4.    Изменения    настоящего   Договора   (Государственного\r\nконтракта)   возможно   по   соглашению   Сторон   с  обязательным\r\nсоставлением дополнительного соглашения,  являющегося неотъемлемой\r\nчастью настоящего Договора (Государственного контракта).\r\n    5.5.  По  требованию  одной из Сторон Договор (Государственный\r\nконтракт)  может  быть  изменен  или  расторгнут  решением  суда в\r\nпорядке,  предусмотренном ст.  450 Гражданского кодекса Российской\r\nФедерации.\r\n \r\n                 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ\r\n \r\n    6.1.  Споры  и разногласия,  которые  могут  возникнуть  между\r\nСторонами  при  исполнении  настоящего  Договора (Государственного\r\nконтракта),    разрешаются   путем   переговоров   с  обязательным\r\nоформлением протокола.\r\n    6.2.  В случае невозможности такого урегулирования разногласия\r\nподлежат   рассмотрению   в  арбитражном   суде   в  установленном\r\nзаконодательством Российской Федерации порядке.\r\n \r\n                        7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ\r\n \r\n    7.1.  Исполнитель  обязан провести научные исследования лично.\r\nОн   вправе  привлекать  к исполнению  Договора  (Государственного\r\nконтракта)  на  выполнение  научно-исследовательских работ третьих\r\nлиц только с согласия Заказчика.\r\n    При выполнении    опытно-конструкторских   работ   Исполнитель\r\nвправе,  если иное  не  предусмотрено  Договором  (Государственным\r\nконтрактом),  привлекать к их выполнению третьих лиц. К отношениям\r\nИсполнителя с третьими лицами применяются  правила  о  генеральном\r\nподрядчике и субподрядчике.\r\n    7.2.  Выполненная  по  настоящему  Договору  (Государственному\r\nконтракту)   работа   является   государственной   собственностью,\r\nнаходящейся в оперативном управлении Заказчика - Госстроя России.\r\n    При этом следует соблюдать следующие условия:\r\n    право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)  на\r\nсоздаваемые  при  реализации Договора (Государственного контракта)\r\nизобретения,  полезные модели,  промышленные образцы, селекционные\r\nдостижения,   а   также   исключительное  право  на  использование\r\nсоздаваемых при реализации Договора  (Государственного  контракта)\r\nпрограмм   для   электронных  вычислительных  машин,  баз  данных,\r\nтопологий   интегральных   микросхем   (объекты   интеллектуальной\r\nсобственности   в   сфере   науки   и   технологий)   и  право  на\r\nконфиденциальную  информацию  о   результатах   научно-технической\r\nдеятельности, полученных при реализации Договора (Государственного\r\nконтракта),  принадлежит Российской Федерации,  от  имени  которой\r\nвыступает Заказчик;\r\n    Исполнитель обязан незамедлительно  уведомлять  Заказчика  обо\r\nвсех   созданных   при   реализации   Договора   (Государственного\r\nконтракта) объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и\r\nтехнологий;\r\n    использование объектов интеллектуальной собственности в  сфере\r\nнауки  и  технологий  для  обеспечения федеральных государственных\r\nнужд  осуществляется,  как  правило,   на   основе   безвозмездной\r\nнеисключительной лицензии, предоставленной Заказчиком.\r\n    7.3.  Оплата  за  выполненные и принятые Заказчиком работы,  а\r\nтакже  авансовый  платеж  в соответствии  с п.   2.2  производятся\r\nГосстроем России платежными поручениями.\r\n    7.4.  Не  предусмотренные  настоящим Договором взаимоотношения\r\nСторон   регулируются   действующим  законодательством  Российской\r\nФедерации.\r\n    7.5.  Настоящий Договор (Государственный контракт) составлен в\r\nтрех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.\r\n \r\n     8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    8.1.  Настоящий  Договор (Государственный контракт) вступает в\r\nсилу со дня его подписания.\r\n    8.2.   Договор   (Государственный  контракт)  действителен  до\r\nокончания выполнения работы, предусмотренной календарным планом.\r\n \r\n             9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН\r\n \r\nАдреса и расчетные счета Сторон:\r\n \r\nИСПОЛНИТЕЛЬ: ИНН _________________________________________________\r\n                                (почтовый адрес)\r\n__________________________________________________________________\r\nи банка __________________________________________________________\r\n                                (почтовый адрес)\r\nРасчетный счет N ______________________ БИК ______________________\r\nКорреспондентский счет N _________________________________________\r\n \r\n \r\nЗАКАЗЧИК:  ИНН              , 119991, ГСП, Москва, ул. Строителей,\r\n          --------------------------------------------------------\r\n                              (почтовый адрес)\r\nд. 8, корп. 2\r\n------------------------------------------------------------------\r\nи банка __________________________________________________________\r\nРасчетный счет N ________________ Лицевой счет N _________________\r\n__________________________________________________________________\r\nБИК ______________________________________________________________\r\nК настоящему Договору (Государственному контракту) прилагаются:\r\n    Техническое задание,\r\n    Смета расходов на выполнение научно-исследовательских работ по\r\nДоговору (Государственному контракту).\r\n \r\n                   10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН\r\n \r\nИсполнитель                                         Заказчик\r\n \r\nРуководитель                                    Руководитель\r\n \r\nФ.И.О. _______________                          Ф.И.О. ___________\r\n         (подпись)                                      (подпись)\r\n \r\nМ.П.                                                М.П.\r\n \r\n \r\n \r\n                                                   УТВЕРЖДАЮ\r\n \r\n                                          Заместитель председателя\r\n                                          Госстроя России\r\n \r\n                                              Ф.И.О. _____________\r\n                                                       (подпись)\r\n                                          "__" ___________ 200_ г.\r\n \r\n                                                    М.П.\r\n \r\n 

                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ\r\n       к Договору (Государственному контракту) N ________\r\n             на выполнение научно-исследовательских\r\n                 и опытно-конструкторских работ\r\n \r\n1. Вид и название работы _________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Описание работы _______________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n3. Цель  работы  и  основное  практическое  назначение планируемых\r\nрезультатов ______________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n4. Область применения планируемых результатов ____________________\r\n5. Программа  выполнения работы,  конкретные технико-экономические\r\nпоказатели, параметры и характеристики ___________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n6. Порядок приемки работы ________________________________________\r\n7. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей\r\nоформлению и сдаче _______________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n8. Перечень  дополнительных  требований  к  предмету   разработки,\r\nуровню и способам технических решений ____________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nЗаказчик                                Исполнитель\r\n \r\nРуководитель структурного               Руководитель\r\nподразделения\r\n \r\nФ.И.О. _____________                    Ф.И.О. _______________\r\n         (подпись)                                (подпись)\r\n \r\n 

                              СМЕТА\r\n         расходов на выполнение научно-исследовательских\r\n                 и опытно-конструкторских работ\r\n            по Договору (Государственному контракту)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n                      (вид и название работ)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n 

Предметные статьи расходов 

рублей 

Оплата труда 

Начисления на оплату труда 
(единый социальный налог, отчисления на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) 

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

Командировки и служебные разъезды 

Оплата транспортных услуг 

Оплата услуг связи 

Оплата коммунальных услуг 

Текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 

Оплата услуг научно-исследовательских организаций 

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 

Прочие текущие расходы 

Итого расходов 

 \r\n    Руководитель\r\n    организации-исполнителя ___________________\r\n                             (подпись, Ф.И.О.)\r\n \r\n    Главный бухгалтер       ___________________\r\n                             (подпись, Ф.И.О.)\r\n \r\n    СОГЛАСОВАНО\r\n \r\nРуководитель структурного подразделения\r\n \r\nФ.И.О. ________________\r\n          (подпись)\r\n \r\n    Примечание. Печатать  только те предметные статьи,  по которым\r\nесть расходы.\r\n \r\n    К смете прилагается расчет выплат по заработной плате.\r\n \r\n \r\n 

Приложение к Смете

__________________________\r\n Организация-исполнитель\r\n \r\n                             РАСЧЕТ\r\n                   выплат по заработной плате\r\n \r\n                Раздел I. Определение трудозатрат\r\n 

N 
п/п 

Наименование 
показателей 

Исполнители 

Средняя 
зарплата 
за 1 день
(рублей) 

Сумма 
зарплаты
(гр. 6 x
гр. 7) 
(рублей)

должность

количество 

чел.

дней

чел./дн.
(гр. 4 x
гр. 5) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

Перечень    
выполняемых 
видов работ 
(услуг)     
____________
____________
____________
и т.д.      

2 

Итого заработной
платы 
непосредственных
исполнителей 

x

x

x

x

x

 \r\n                  Раздел II. Определение затрат\r\n                 на выплаты по заработной плате\r\n 

N п/п 

Наименование показателей 

Сумма 

в % от зарплаты 
непосредственных
исполнителей 

рублей 

1 

2 

3 

4 

1 

Сумма заработной платы 
непосредственных исполнителей 

<*> 

Разд. 1 
стр. 2 
Гр. 8 

2 

Другие выплаты по заработной 
плате непосредственных исполнителей 

Гр. 4 
стр. 1 x
Гр. 3 
стр. 2 

3 

Выплаты по заработной плате всех 
остальных работников (за исключением 
непосредственных исполнителей, учтенных
по строке 1), включая административно -
управленческий персонал 

Гр. 4 
стр. 1 x
Гр. 3 
стр. 3 

4 

Всего выплаты по заработной плате 

<*> 

Стр. 1 +
стр. 2 +
стр. 3 

 \r\nРуководитель\r\nорганизации-исполнителя          _________________________________\r\n                                    (подпись)       (Ф.И.О.)\r\n \r\nНачальник планово-производственной\r\nслужбы организации-исполнителя _________________________________\r\nили главный бухгалтер              (подпись)       (Ф.И.О.)\r\n \r\n
\r\n    <*> Не заполняется.\r\n \r\n \r\n \r\nИсполнитель                          Заказчик: ГОССТРОЙ РОССИИ\r\n_________________________________    _____________________________\r\nАдрес: __________________________        (подразделение Госстроя\r\n_________________________________               России)\r\nРасчетный счет N ________________    Адрес: 119991, ГСП, Москва,\r\nКорреспондентский счет N ________    ул. Строителей, 8, корп. 2\r\nБИК _____________________________    Расчетный счет N ____________\r\nв _______________________________    Лицевой счет N ______________\r\n       (наименование банка)          БИК _________________________\r\nг. ______________________________    _____________________________\r\n                                        (наименование банка)\r\n                                     г. Москва\r\n \r\n                              АКТ N\r\n                          сдачи-приемки\r\n                составлен "__" __________ 200_ г.\r\n            по Договору (Государственному контракту)\r\n               N _____ от "__" __________ 200_ г.\r\n             (д/с N ______ от "__" ________ 200_ г.)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n         (наименование работы, стадия, обозначение темы)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nв том числе _____________________ этап ___________________________\r\n                                          (наименование этапа)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nМы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________\r\n_________________________________________________ с одной стороны,\r\n        (должность, фамилия, инициалы)\r\nи представитель Заказчика ________________________________________\r\n                              (должность, фамилия, инициалы)\r\n_______________________________________________, с другой стороны,\r\nсоставили настоящий акт о том, что выполненная работа\r\n__________________________________________________________________\r\n (удовлетворяет условиям Договора, технического задания или иного\r\n                            документа)\r\n__________________________________________________________________\r\n                  (дата, утверждающая инстанция)\r\n__________________________________________________________________\r\nОформление и комплектация установленным требованиям ______________\r\n__________________________________________________________________\r\n                (соответствует, не соответствует)\r\nКраткое описание выполненной работы ______________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nНомер регистрационной   карты   (РК)   и   дата    государственной\r\nрегистрации ______________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nСтоимость работы    по   Договору   (Государственному   контракту)\r\nсоставляет\r\n____________________ руб., в т.ч. НДС ___________ руб.\r\n  (сумма цифрами)\r\n__________________________________________________________________\r\n                         (сумма прописью)\r\nв том числе ________________ этап ___________________ руб., в т.ч.\r\n             (номер этапа)          (сумма цифрами)\r\nНДС _______ руб.\r\n__________________________________________________________________\r\n                         (сумма прописью)\r\nПри сдаче   работы   с   учетом   невыполнения   условий  Договора\r\n(Государственного контракта) в соответствии с  пунктами  _________\r\nстоимость   работы   по   Договору   (Государственному  контракту)\r\nуменьшается: _____________________________________________________\r\nпо пункту ______________ на _____________%\r\n__________________________________________________________________\r\n                     (невыполненное условие)\r\n__________________________________________________________________\r\nпо пункту _______________ на ______________%\r\n__________________________________________________________________\r\n                     (невыполненное условие)\r\n__________________________________________________________________\r\nИтоговая скидка  к  стоимости работы по Договору (Государственному\r\nконтракту) устанавливается _________% или ______________ руб.\r\n________________________________________________ руб.\r\n                  (сумма прописью)\r\nСумма аванса составила _____________ руб. ________________________\r\n                                               (сумма прописью)\r\n____________________________________________________________ руб.,\r\nв том числе засчитывается за выполненный _______________ этап ____\r\n                                          (номер этапа)\r\n_________________ руб.\r\n (сумма цифрами)\r\nОбщая сумма за ранее выполненные этапы составила ____________ руб.\r\n_____________________________________________________________ руб.\r\n                         (сумма прописью)\r\nСледует к перечислению ____________ руб., в т.ч. НДС ________ руб.\r\n_____________________________________________________________ руб.\r\n                         (сумма прописью)\r\n \r\n    Работу сдал                          Работу принял\r\n \r\n  от ИСПОЛНИТЕЛЯ                         от ЗАКАЗЧИКА\r\n \r\nРуководитель                      Руководитель\r\n             _______________                    ________________\r\n               (подпись)                           (подпись)\r\nФ.И.О.                            Ф.И.О.\r\n \r\nМ.П.                              М.П.\r\n \r\n 

                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N\r\n \r\nк Договору (Государственному контракту) N __ от "__" _____ 200_ г.\r\n \r\nг. Москва                                       "__" _____ 200_ г.\r\n \r\nГосударственный комитет Российской Федерации  по  строительству  и\r\nжилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России),\r\n \r\nименуемый далее Заказчиком, в лице ______________________________,\r\n                                            (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на  основании  Положения  о  Государственном комитете\r\nРоссийской  Федерации  по  строительству  и  жилищно-коммунальному\r\nкомплексу,  утвержденного  Постановлением Правительства Российской\r\nФедерации от 24 ноября 1999 года N 1289, с одной стороны,\r\nи _______________________________________________________________,\r\n                    (наименование организации)\r\nименуемый далее Исполнителем, в лице _____________________________\r\n                                               (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на  основании  Устава  организации, с другой стороны,\r\nименуемые  далее  Сторонами,  заключили  настоящее  дополнительное\r\nсоглашение  к  Договору (Государственному контракту) на выполнение\r\nработы\r\n__________________________________________________________________\r\n  (наименование работы по Договору (Государственному контракту))\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n_______ о следующем:\r\n \r\n              1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ\r\n \r\n1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение\r\nследующих изменений   в   работе  по   Договору  (Государственному\r\nконтракту):\r\n__________________________________________________________________\r\n     (по наименованию и срокам выполнения работы и ее этапов,\r\n__________________________________________________________________\r\nпо изменению стоимости и условий выполнения работы, порядку сдачи\r\n__________________________________________________________________\r\n    работы и расчетов по законченным результатам, коммерческим\r\n__________________________________________________________________\r\n           условиям реализации продукции и т.д.)\r\n \r\n                 2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН\r\n             (заполняются при изменении реквизитов,\r\n        указанных в Договоре (Государственном контракте))\r\n \r\n2.1. Адреса и расчетные счета Сторон:\r\nИСПОЛНИТЕЛЬ: ИНН _________________________________________________\r\n                                (почтовый адрес)\r\n__________________________________________________________________\r\nи банка __________________________________________________________\r\n                              (почтовый адрес)\r\nРасчетный счет N ______________________ БИК ______________________\r\nКорреспондентский счет N _________________________________________\r\n \r\nЗАКАЗЧИК: ИНН               , 119991, Москва, ГСП, ул. Строителей,\r\n          --------------------------------------------------------\r\n                               (почтовый адрес)\r\nд. 8, корп. 2\r\n------------------------------------------------------------------\r\nи банка __________________________________________________________\r\nРасчетный счет N _______________ Лицевой счет N __________________\r\n__________________________________________________________________\r\nБИК ______________________________________________________________\r\n2.2. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются:\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n                   3. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН\r\n \r\nИсполнитель                          Заказчик\r\n \r\nРуководитель                         Руководитель\r\n \r\nФ.И.О.   ______________              Ф.И.О.   _______________\r\n           (подпись)                             (подпись)\r\n \r\nМ.П.                                      М.П.\r\n \r\n

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА\r\n \r\n5013 Регистрационная 5418 Исходящий номер, 5436 Регистрационный\r\n карта дата номер\r\n

РК

01 

Регистрация НИОКР

 \r\n5517 Регистрационный номер       Сроки выполнения работы\r\n     изменяемой РК               7353 Начало      7362 Окончание\r\n 

 \r\n7146 Основание для            7137 Источники      7191 Вид работы\r\n     проведения НИОКР              финансирования   39 НИР\r\n  07 Федеральная целевая        13 Средства       фундаментальная\r\n     НТ программа                  госбюджета       48 НИР\r\n  25 Межгосударственная         22 Средства            прикладная\r\n     программа                     заказчика        57 ОКР, ПКР,\r\n  61 Региональная программа     04 Собственные         ПТР\r\n  34 Задание министерства          средства       7380 Планируемый\r\n     (ведомства)                31 Прочие              результат\r\n  52 Договор с организацией                            НИОКР\r\n  43 Инициативная                                   27 Отчет о\r\n                                                       НИОКР\r\n                                                    36 Техническая\r\n                                                      документация\r\n                                                    45 Публикация\r\n                                                    54 Прочие\r\n \r\n7020 Шифр федеральной целевой\r\n     научно-технической программы\r\n 

\r\nСведения об организации-исполнителе\r\n \r\n 

2457 Код ОКПО  

2934 Телефон  

2394 Телефакс   

2754 Город

 \r\n1332 Сокращенное наименование министерства    2403 Код ВНТИЦ\r\n     (ведомства)\r\n 

\r\n2151 Полное наименование организации\r\n 

2358 Сокращенное наименование организации 

\r\n2655 Адрес организации\r\n 

 \r\n2142 Организации - соискатели\r\n 

\r\n9126 Заказчик\r\n 

\r\n9027 Наименование работы     Шифр работы, присвоенный организацией\r\n 

\r\n9117 Аннотация\r\n 

5436              

\r\n 

Фамилия,
инициалы 

Должность

Уч. степень
звание

Подпись МП

Руководитель 
организации

6111

6311

6210

Руководитель работы 

6120

6320

6228

 \r\n5634 Индексы     5274 Шифр       7434 Дата   7506 Входящий номер\r\n     УДК          геолфонда\r\n 

 \r\n5616 Коды тематических рубрик\r\n 

 \r\n5643 Ключевое слово\r\n 

 \r\n \r\n 

Приложение
к Регистрационной карте

Регистрационная карта (РК) представляет собой машиноориентированный информационный документ о НИОКР. РК заполняется на русском языке.

Для РК используются бланки, изготовленные на плотной бумаге формата А4 (210 x 297).

РК может быть выполнена с помощью печатающих компьютерных устройств на обеих сторонах листа плотной бумаги формата А4 с обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.

РК разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых размещены коды реквизита, а также поля для записи значения реквизита. Код поля значения реквизита (в дальнейшем - код поля) обводится черными чернилами, текст впечатывается в поле реквизита на пишущей машинке. Шрифт должен быть четким, контрастным, высотой не менее 2,5 мм. Текст печатается через полтора межстрочных интервала.

Заполнение всех полей РК (за исключением специально указанных) обязательно.

При заполнении РК вносятся следующие данные.

5418 Исходящий N, дата - указывается исходящий номер письма организации-исполнителя и под ним - дата отправки РК в ВНТИЦ.

5436 Регистрационный номер - заполняется ВНТИЦ.

5437 Регистрационный номер изменяемой РК - заполняется при изменении наименования работы и направлении заново оформленной РК.

Сроки выполнения работы

7363 Начало - указываются цифры года и месяц начала работы

Например: 2000.01 - январь 2000 г.

7362 Окончание - указываются год и месяц окончания работы

Например: 2002.09 - сентябрь 2002 г.

7146 Основание для проведения работы: обводится соответствующий код.

7147 Источники финансирования - обводится соответствующий код (или коды при смешанном финансировании НИОКР).

7191 Вид работы - обводится соответствующий код.

Отнесение выполняемых работ к НИОКР и определение вида регистрируемой работы осуществляются организацией-исполнителем.

Примечание. Код 57 обводится в случае отнесения выполняемых работ к опытно-конструкторским, проектно-конструкторским или к проектным работам.

7380 Планируемый результат НИОКР - обводится соответствующий код (коды).

7020 Шифр федеральной целевой научно-технической программы - поле заполняется при регистрации НИОКР, проводимых по федеральным целевым научно-техническим программам. Указывается шифр программы, присвоенный Правительством Российской Федерации.

Сведения об организации - исполнителе работ:

В соответствующих полях реквизитов (2457, 2934, 2394, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655) указываются 8-значный код организации по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО), телефон, телефакс, город, сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, полное и сокращенное наименование организации, ее полный почтовый адрес.

2403 - заполняется ВНТИЦ.

2404 Организации-соискатели - головной организацией указываются полные наименования организаций-соискателей регистрируемой работы и городов, в которых эти организации находятся.

9126 Заказчик - указывается полное наименование органа (организации), который является заказчиком работы. Поле заполняется в случае финансирования НИОКР за счет или с привлечением средств федерального бюджета.

9027 Наименование работы - указывается наименование регистрируемой работы в соответствии с формулировками договора (плана, программы, технического задания и т.п.). При необходимости справа над полем указывается шифр, присвоенный работе организацией-исполнителем (министерством, ведомством).

9117 Аннотация - в пределах указанных полей в свободной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и параметров исследования или разработки.

5436 - заполняется ВНТИЦ.

6111, 6120, 6210, 6228 Руководитель организации, руководитель работы, ответственный исполнитель, фамилия, инициалы, ученая степень, звание - указываются сведения о руководителе организации, руководителе (ответственном исполнителе) работы.

Подпись руководителя организации скрепляется печатью организации.

5634 Индексы УДК - индексы указываются в соответствии с таблицами универсальной десятичной классификации (за исключением работ в области общественных наук).

5635 Шифр геолфонда - указывается государственный регистрационный номер НИОКР по геологическому изучению и использованию недр, присвоенный Росгеолфондом или территориальным геологическим фондом.

7434 Дата, 7506 Входящий N - заполняется ВНТИЦ.

5616 Коды тематических рубрик - заполняется ВНТИЦ.

5643 Ключевое слово - заполняется ВНТИЦ.