Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Госстроя РФ от 29.09.2003 N 370 "О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"

                             ДОГОВОР\r\n                   (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ)\r\n \r\nг. Москва                                 "__" ___________ 200_ г.\r\n \r\nГосударственный комитет  Российской  Федерации  по строительству и\r\nжилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России),\r\nименуемый далее Заказчиком, в лице ______________________________,\r\n                                             (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на основании  Положения  о  Государственном  комитете\r\nРоссийской  Федерации  по  строительству  и  жилищно-коммунальному\r\nкомплексу,  утвержденного Постановлением Правительства  Российской\r\nФедерации  от  24  ноября   1999 года  N  1289,  с  одной стороны,\r\nи _______________________________________________________________,\r\n                    (наименование организации)\r\nименуемая далее Исполнителем, в лице ____________________________,\r\n                                              (должность)\r\n_________________________________________________________________,\r\n                     (Фамилия, Имя, Отчество)\r\nдействующего на основании Устава организации,  с  другой  стороны,\r\nименуемые    далее    Сторонами,   заключили   настоящий   Договор\r\n(Государственный контракт) о следующем:\r\n \r\n        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя\r\nвыполнение следующей работы:\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к\r\nработе,    являющиеся    предметом    Договора   (Государственного\r\nконтракта), отражены в ___________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n     (наименование документа, в котором отражены требования)\r\nутвержденном _____________________________________________________\r\n                               (дата, инстанция)\r\n    1.3. Экспертизу работы осуществляет __________________________\r\n                                        (наименование организации)\r\n    1.4. Приемку работы осуществляет _____________________________\r\n                                      (наименование структурного\r\n                                   подразделения - функционального\r\n                                          заказчика работы)\r\n    1.5. Сертификацию продукции осуществляет _____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n                    (наименование организации)\r\n    1.6. Содержание работы и сроки выполнения работы  (ее  этапов)\r\nопределяются в соответствии с календарным планом\r\n \r\n                         Календарный план\r\n 

Наименование 
работ по 
Договору 
(Государственному
контракту) и 
основных этапов 
ее выполнения 

Срок выполнения 

Стоимость 
работы, 
в т.ч. 
этапов 
(тыс. руб.) 

начало 
(число,
месяц, 
год) 

окончание
(число, 
месяц, 
год) 

       1 

   2 

    3  

     4 

В том числе по 
этапам: 

 \r\nСумма выплат: в 200_ г.\r\n                в 200_ г.\r\n \r\n    1.7.     Датой    исполнения    обязательств    по    Договору\r\n(Государственному   контракту)   в  целом  и по  отдельным  этапам\r\nсчитается дата подписания акта сдачи-приемки работы (этапа).\r\n \r\n             2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ\r\n \r\n    2.1.   Стоимость    работ    согласно    настоящему   Договору\r\n(Государственному контракту) устанавливается в сумме ___ тыс. руб.\r\n_________________________________________________________________,\r\n                         (сумма прописью)\r\nв т.ч. за выполненные работы ___________________________ тыс. руб.\r\nналог на добавленную стоимость _________________________ тыс. руб.\r\n    2.2. Оплата Заказчиком производится __________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n           (поэтапно, за полностью законченную работу)\r\nс авансовым платежом в размере _________ процентов __________ руб.\r\nАванс засчитывается ______________________________________________\r\n \r\n           Источник финансирования - федеральный бюджет\r\n        Раздел - 06, подраздел - 02, целевая статья -   ,\r\n                          вид расходов -\r\n \r\n    2.3.   При   изменении  в установленном  порядке  Технического\r\nзадания   и  других   требований   п.   1.2   настоящего  Договора\r\n(Государственного контракта), вызывающем увеличение или уменьшение\r\nобъема  работ,  стоимость  работы  по соглашению Сторон может быть\r\nсоответственно пересмотрена и оформлена дополнительным соглашением\r\nк Договору (Государственному контракту).\r\n    2.4.  Стоимость  работы  при  необходимости может уточняться в\r\nзависимости   от   изменения   индексов   цен,    определяемых   в\r\nустановленном порядке.\r\n \r\n          3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ\r\n \r\n    3.1.  Приемка  результатов  работы Заказчиком осуществляется в\r\nсоответствии   с требованиями,   указанными  в пунктах  1.2  и 1.6\r\nнастоящего Договора (Государственного контракта).\r\n__________________________________________________________________\r\n                       (другие требования)\r\n    3.2. При завершении работы Исполнитель представляет  Заказчику\r\n__________________________________________________________________\r\n  (по этапам, по Договору (Государственного контракта) в целом)\r\n    отчет о  выполненной  работе  в  соответствии  с   Техническим\r\nзаданием и условиями Договора (Государственного контракта);\r\n    протокол заседания         научно-технического          совета\r\nорганизации-исполнителя   (при   представлении  работы  в  целом);\r\nзаключение    экспертизы;    сертификат    на    продукцию    (при\r\nнеобходимости);\r\n    акт сдачи-приемки работы.\r\n    3.3. Заказчик в течение ___ дней  со дня получения материалов,\r\nуказанных в   п.   3.2   настоящего   Договора   (Государственного\r\nконтракта),  оформляет  акт  сдачи-приемки  работы  или направляет\r\nИсполнителю мотивированный отказ от приемки работы.\r\n    В случае   неоформления   Заказчиком  акта  сдачи-приемки  без\r\nмотивированного отказа от  приемки  работы  в  течение  указанного\r\nсрока  работа  считается  принятой  и  оплачивается  Заказчиком по\r\nплатежному требованию Исполнителя.\r\n    При мотивированном   отказе  Заказчик  направляет  Исполнителю\r\nзамечания и перечень необходимых доработок с  указанием  срока  их\r\nвыполнения.\r\n    3.4. Если в процессе выполнения работы выяснится  неизбежность\r\nполучения   отрицательного   результата   или   нецелесообразность\r\nдальнейшего проведения работы,  Исполнитель  приостанавливает  ее,\r\nставит  об  этом  в  известность  Заказчика в 5-дневный срок после\r\nприостановления работы.\r\n    В этом случае Стороны в 10-дневный срок рассматривают вопрос о\r\nвозможности продолжения работы и  оформляют  решение  двусторонним\r\nдокументом.\r\n \r\n             4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН\r\n \r\n    4.1. За нарушение установленного по Договору (Государственному\r\nконтракту) конечного срока выполнения всей работы и  за  нарушение\r\nсроков  выполнения  этапов,  если  они  предусмотрены  по Договору\r\n(Государственному  контракту),  Исполнитель  уплачивает  Заказчику\r\nнеустойку    в    размере    0,2%    суммы    стоимости   Договора\r\n(Государственного контракта) за каждый день просрочки.\r\n \r\n               5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА\r\n                  (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    5.1. Договор (Государственный контракт) может быть расторгнут:\r\n    когда научные,  технические, экономические и другие требования\r\nк  работе  изменены  решением,  обязательным  для  обеих  Сторон и\r\nвлекущим за собой нецелесообразность продолжения работы;\r\n    когда после   выполнения   отдельной   стадии   или  этапа  не\r\nдостигнуты   требуемые   результаты   или    технико-экономические\r\nпоказатели;\r\n    по соглашению Сторон;\r\n    в одностороннем   порядке   при   нарушении   другой  Стороной\r\nдоговорных обязательств.\r\n    5.2. В   случае    одностороннего     расторжения     Договора\r\n(Государственного контракта) нарушающая договорные условия Сторона\r\nуведомляется    другой    стороной   о   фактах   нарушения.   При\r\nнеобоснованном      одностороннем       расторжении       Договора\r\n(Государственного   контракта)   (юридическом   или   фактическом)\r\nрасторгающая  Сторона  несет   имущественную   ответственность   в\r\nсоответствии с действующим законодательством.\r\n    5.3. Расторжение    Договора   (Государственного    контракта)\r\n(прекращение работы) оформляется двусторонним протоколом.\r\n    5.4.    Изменения    настоящего   Договора   (Государственного\r\nконтракта)   возможно   по   соглашению   Сторон   с  обязательным\r\nсоставлением дополнительного соглашения,  являющегося неотъемлемой\r\nчастью настоящего Договора (Государственного контракта).\r\n    5.5.  По  требованию  одной из Сторон Договор (Государственный\r\nконтракт)  может  быть  изменен  или  расторгнут  решением  суда в\r\nпорядке,  предусмотренном ст.  450 Гражданского кодекса Российской\r\nФедерации.\r\n \r\n                 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ\r\n \r\n    6.1.  Споры  и разногласия,  которые  могут  возникнуть  между\r\nСторонами  при  исполнении  настоящего  Договора (Государственного\r\nконтракта),    разрешаются   путем   переговоров   с  обязательным\r\nоформлением протокола.\r\n    6.2.  В случае невозможности такого урегулирования разногласия\r\nподлежат   рассмотрению   в  арбитражном   суде   в  установленном\r\nзаконодательством Российской Федерации порядке.\r\n \r\n                        7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ\r\n \r\n    7.1.  Исполнитель  обязан провести научные исследования лично.\r\nОн   вправе  привлекать  к исполнению  Договора  (Государственного\r\nконтракта)  на  выполнение  научно-исследовательских работ третьих\r\nлиц только с согласия Заказчика.\r\n    При выполнении    опытно-конструкторских   работ   Исполнитель\r\nвправе,  если иное  не  предусмотрено  Договором  (Государственным\r\nконтрактом),  привлекать к их выполнению третьих лиц. К отношениям\r\nИсполнителя с третьими лицами применяются  правила  о  генеральном\r\nподрядчике и субподрядчике.\r\n    7.2.  Выполненная  по  настоящему  Договору  (Государственному\r\nконтракту)   работа   является   государственной   собственностью,\r\nнаходящейся в оперативном управлении Заказчика - Госстроя России.\r\n    При этом следует соблюдать следующие условия:\r\n    право на подачу заявки и получение патента (свидетельства)  на\r\nсоздаваемые  при  реализации Договора (Государственного контракта)\r\nизобретения,  полезные модели,  промышленные образцы, селекционные\r\nдостижения,   а   также   исключительное  право  на  использование\r\nсоздаваемых при реализации Договора  (Государственного  контракта)\r\nпрограмм   для   электронных  вычислительных  машин,  баз  данных,\r\nтопологий   интегральных   микросхем   (объекты   интеллектуальной\r\nсобственности   в   сфере   науки   и   технологий)   и  право  на\r\nконфиденциальную  информацию  о   результатах   научно-технической\r\nдеятельности, полученных при реализации Договора (Государственного\r\nконтракта),  принадлежит Российской Федерации,  от  имени  которой\r\nвыступает Заказчик;\r\n    Исполнитель обязан незамедлительно  уведомлять  Заказчика  обо\r\nвсех   созданных   при   реализации   Договора   (Государственного\r\nконтракта) объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и\r\nтехнологий;\r\n    использование объектов интеллектуальной собственности в  сфере\r\nнауки  и  технологий  для  обеспечения федеральных государственных\r\nнужд  осуществляется,  как  правило,   на   основе   безвозмездной\r\nнеисключительной лицензии, предоставленной Заказчиком.\r\n    7.3.  Оплата  за  выполненные и принятые Заказчиком работы,  а\r\nтакже  авансовый  платеж  в соответствии  с п.   2.2  производятся\r\nГосстроем России платежными поручениями.\r\n    7.4.  Не  предусмотренные  настоящим Договором взаимоотношения\r\nСторон   регулируются   действующим  законодательством  Российской\r\nФедерации.\r\n    7.5.  Настоящий Договор (Государственный контракт) составлен в\r\nтрех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.\r\n \r\n     8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА)\r\n \r\n    8.1.  Настоящий  Договор (Государственный контракт) вступает в\r\nсилу со дня его подписания.\r\n    8.2.   Договор   (Государственный  контракт)  действителен  до\r\nокончания выполнения работы, предусмотренной календарным планом.\r\n \r\n             9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН\r\n \r\nАдреса и расчетные счета Сторон:\r\n \r\nИСПОЛНИТЕЛЬ: ИНН _________________________________________________\r\n                                (почтовый адрес)\r\n__________________________________________________________________\r\nи банка __________________________________________________________\r\n                                (почтовый адрес)\r\nРасчетный счет N ______________________ БИК ______________________\r\nКорреспондентский счет N _________________________________________\r\n \r\n \r\nЗАКАЗЧИК:  ИНН              , 119991, ГСП, Москва, ул. Строителей,\r\n          --------------------------------------------------------\r\n                              (почтовый адрес)\r\nд. 8, корп. 2\r\n------------------------------------------------------------------\r\nи банка __________________________________________________________\r\nРасчетный счет N ________________ Лицевой счет N _________________\r\n__________________________________________________________________\r\nБИК ______________________________________________________________\r\nК настоящему Договору (Государственному контракту) прилагаются:\r\n    Техническое задание,\r\n    Смета расходов на выполнение научно-исследовательских работ по\r\nДоговору (Государственному контракту).\r\n \r\n                   10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН\r\n \r\nИсполнитель                                         Заказчик\r\n \r\nРуководитель                                    Руководитель\r\n \r\nФ.И.О. _______________                          Ф.И.О. ___________\r\n         (подпись)                                      (подпись)\r\n \r\nМ.П.                                                М.П.\r\n \r\n \r\n \r\n                                                   УТВЕРЖДАЮ\r\n \r\n                                          Заместитель председателя\r\n                                          Госстроя России\r\n \r\n                                              Ф.И.О. _____________\r\n                                                       (подпись)\r\n                                          "__" ___________ 200_ г.\r\n \r\n                                                    М.П.\r\n \r\n